合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。
建设工程合同承揽合同 承揽合同通用篇一
乙方：
一、工程名称：
二、施工地点：
三、结构形式：
五、资质要求：三级以上资质，签订合同时，将资质复印件留给甲方存档备查。
六、质量要求：合格
七、开工日期：20xx年 月 日
竣工日期：20xx年 月 日
八、材料要求：
所使用的建筑材料，必须有合格证和化验单。
九、付款方式：
1、乙方全部垫付工程款。
2、主体圈梁竣工后付总造价款的30%。
3、竣工初检合格后，甲方付给乙方工程总造价款50%。
4、经质检站、监理，甲乙双方技术人员共同验收全部合格后甲方付给乙方总造价工程款17%。
5、保质金3%，质保期为12个月，在质保期内如出现质量问题，甲方通知乙方并约定时间进行维修，如乙方不能按时进行维修，甲方派人维修，其维修费用从乙方预留的质量保金内扣除，质保期满后按合同约定时间把质保金全部退还给乙方。
6、每竣工一栋初检合格结一栋，联合检查全部合格结清工程款。
十、施工人员须持证上岗，工地管理人员要求一长三员。
十一、施工期间因个别情况与业主发生争执，由物业单位协调处理，乙方不能因此停工，拖延工期。
十二、在施工过程中，保证小区道路畅通无粉尘，做好屋面防水，如有此类现象发生，乙方自行与业主调解。
十三、施工中的建筑垃圾须堆放整齐，由甲方处理。
十四、安全生产，文明施工。
1、施工严格执行安全生产操作规范，施工前须对上岗人进行安全生产，文明施工教育，有隐患存在未排除前停止施工。
2、施工期间发生一切安全事故均属乙方责任。乙方承担所有费用。
3、进场的各种设备、材料随使随进，合理堆放，保证施工现场清洁。
十五、违约：
1、甲乙又方签订合同后，乙方不得以任何理由退出现场或停工，如违约甲方有权拒付工程款。
2、不许转包他人，如发生发现有转包现象出现，甲方有权终止合同，所发生的费用由乙方承担。
十六、施工现场三通一平，由甲方协调，费用由乙方承担。
十七、合同未尽事宜，双方共同协商解决。
十八、本合同双方签字后，具有法律效力，共同遵守。
十九、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方： 乙方：
电话： 电话：
年 月 日
建设工程合同承揽合同 承揽合同通用篇二
承揽方(全称)：______
定作方(全称)：______
经双方协商，签订本合同，以资共同信守。
1、品名、规格、数量、价格、交提货日期：
2、质量标准、验收方法及地点：____________
3、原材料来源及互利方法：______________
4、交(收)货方法、地点及运杂费负担：__________
5、货款结算时间及方法：_________________
6、包装要求及包装物回收办法、费用负担：_________
7、违约责任：________________
8、其他：_______________
9、不可抗力_____________
10、本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效。
11、本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权向仲裁机关提出书面申诉，要求调解、仲裁处理。
12、本合同正本两份，双方各执一份___________
13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
承揽人：法人委托书号码____ 定作人：法人委托书号码______
营业执照号码 营业执照号码
承揽人： 定作人： (盖章)
法定代表人： 法定代表人：
开户银行： 帐号： 开户银行： 帐号：
电话号码： 电话号码：
住址： 住址：
建设工程合同承揽合同 承揽合同通用篇三
二、工程地址：____县文物流大道
三、承包形式：
四、承包工作内容及劳务承包单价：
1、工作内容：
（2）、根据主控线放（弹）砌体线；
3、承包单价：
五、工期要求
1、按项目工期进度要求进行；
六、质量要求：
8、本工程质量等级为“优良”工程。
七、安全生产要求及安全责任：
建设工程合同承揽合同 承揽合同通用篇四
承包方(乙方)：__________
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信用的原则，双方就本园林绿化工程施工事项协商一致，为确保如期保质完成本工程，双方本着、互相支持、紧密配合，结合本工程的具体情况，明确双方职责，签订本合同。
一、工程地点：__________。
二、工程造价：经双方协商定为竣工后双方清算实际工程量做出决算。
三、乙方负责为甲方设计绿化平面图，经甲方审核同意后，乙方必须严格按效果图施工。
四、乙方按设计的苗木种类，即甲方要求进行采购(苗木米径、地径、树冠、高度等)。苗木进场后，甲方派人进行验收。
五、乙方在施工中应做到文明施工、安全施工。
六、施工过程中，如遇图纸变更、苗木种类变更、苗木规格变更，必须经甲乙双方同意认可方能更换。
七、乙方应保证所栽培苗木的成活率达90%以上，并平时提供苗木养护技术指导和服务;________年内非人为因素死亡的苗木乙方应无条件更换，包栽包活。(养护期________年)
八、甲方提供树苗，乙方负责移植栽培养护，甲方按50元棵的费用付给乙方。
九、甲方负责平整所栽花木场地，做好场地通水工作。乙方所用工具，由乙方自己负责。
建设工程合同承揽合同 承揽合同通用篇五
乙方：_________________
甲方将_________________小区15#、16#楼的木工、瓦工、钢筋工、水电工(油漆另订)，内外脚手架的施工，垂直运输及部分材料发包给乙方，双方就相关权利与业务协议如下，以共同遵守。
一、承包范围与单价
1、瓦工承包内容：15#、16#楼的施工内容包括砼施工、墙体砌筑、粉刷、楼地面、散水其中包括施工机械，外墙及屋面保温防水，泥桶、铁锹等，承包单价。(注：大临计时工土方开挖及配合人工，外墙贴面砖、花岗岩、内地面砖、散水坡意外的附属工程，如化粪池、窨井、道路等不在承包范围内，另行商定。)
2、木工承包内容：15#、16#楼的施工内容包括模板的支拆，内满堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及钉子等加固材料，承包单价________元/m2(建筑面积)。
3、钢筋承包内容：15#、16#楼所有的钢筋加工绑扎、加工机械、钢筋保护层等承包价(建筑面积)。(注：电渣压力焊及二次构造植筋不在承包范围内。)
4、架子工承包内容：15#、16#楼所有脚手架搭拆包括内外脚手架的钢管、扣件挑架的槽钢、附墙材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭设棚、临边防护、基坑防护、安全通道等承包单价(建筑面积)。
5、水电工承包内容：15#、16#楼的水电安装施工包括现场施工用电管理，外墙落水管的安装，承包单价。(注：消防、暖通不在承包范围内。)
6、垂直运输：现场配备qtz60型塔吊壹台，人货电梯贰台，施工用五芯电缆500m，总配电箱一台，二级配电箱二台，________配电箱十台承包单价(建筑面积)。
二、甲方职责：
1、甲方按时支付进度款。
2、甲方提供相关施工图纸四套，并进行技术交底。
3、甲方负责提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用电及道路的畅通。
4、施工中甲方提供轴线、标高及水准点，甲方技术人员配合进行施工放线
三、乙方职责：
1、严格按规范和设计要求进行施工，确保工程质量。
2、服从甲方施工技术人员的管理，服从甲方调遣。
3、按甲方要求的进度节点完成施工内容，确保工程工期。
4、严格按甲方安全科(安全员)的要求进行施工，严禁野莽施工，服从甲方的安全管理。
四、付款方式：
1、乙方机械材料进场一周内，甲方代付15%材料款，约人民币________万(以借条为准)，待工程结算时从总价中扣除。
2、付款方式：甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。(注：付款期限不超过每个月的5号，逾期造成人员不稳定或其它损失由甲方承担。)
3、春节前支付完成工程量的90%，主体结构在春节前封顶，甲方承诺给予奖金________元，以资_____________。
4、工程实体完工支付结算总价的95%，5%余款于________年________月________日前一次性付清。
五、其它：
补充事项：
六、本协议一式三份，甲方贰份，乙方壹份。
本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决，协商不成可向地方法院提起诉讼。
七、签证
建设工程合同承揽合同 承揽合同通用篇六
建设单位：__________________，以下简称甲方。
设计单位：__________________，以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称
甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，建设地点在_________________。
二、甲方义务
1、在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底。工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
2、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。
3、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改。未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务
1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在________年____月____日以前，向甲方交付设计文件。其中，设计文件一式______份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份。
2、乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费
甲方将乙方提供的设计文件交由3—5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币25，000元。
五、违约责任
1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。
5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。
六、其它
本合同自________年____月____日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。
本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
建设工程合同承揽合同 承揽合同通用篇七
一、 工程项目
1.1 工程名称：道路工程
1.8 质量标准：合格。
2.1 图纸
2.1发包人提供：
2.2 技术标准：
2.
2.
3.1 发包人的权利和义务
3.
1.1 发包人委派的业主代表：姓名： 职务：
3.
3.
1.3发包人主要工作：
3.
1.
3.1 负责场地三通一平；
3.
1.
3.
1.
3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；
3.
1.
3.
1.
3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；
3.
1.
3.6按合同约定支付工程款。
3.2 承包人的权利和义务
3.
3.
2.2承包人主要工作：
3.
2.
3.
2.
3.
2.
3.
2.
3.
2.
3.
2.
3.
2.
3.
2.
2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。
五、工程价款的支付
8.1发包人违约：
8.
8.2承包人违约：
8.
2.1 因承包人原因，未按本合同第
8.
8.
8.
九、争议
十、合同生效与终止
一、合同附件1
1.1 投标文件1
1.2 招标文件1
1.3 道路平面图及标段划分图1
1.4 报价书十
二、合同份数1
2.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；1