生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。
桌椅供应合同篇一
甲方：(需方)地址：
乙方：(供方)地址：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好平等自愿协商，就乙方为甲方项目供应消防设备事宜达成一致意见，为明确双方的权利、义务和责任，特订立本合同，以资双方共同遵守。
一、产品名称、规格、数量、单价说明：
1、本报价为现金价，不含税(另含普通税票，需加6%税金)：
2、电机采用肇丰电机或士林电机;轴承采用东莞轴承;保修期为壹年(非人为因素);3、轴流风机内喷红色油漆，外喷蓝色追纹油漆;柜式风机内外喷蓝色追纹油漆;4、也可按客户要求颜色订制。
二、质量技术要求乙方所出卖的产品为符合国家标准及行业相关生产工艺质量之优等产品，并符合消防相关验收验收标准及保证通过消防验收。
三、产品的包装按出厂标准包装，所有产品必须分类标识清楚，标识内容应与送货清单上的内容一致，包装物不回收。
四、产品的交(提)货期限乙方收到甲方订金之日起15日内具备开始交货条件，具体交货时间以甲方书面通知为(如遇节假日仍应供货)。
五、交货地点及收货人
1、交货地点：_______________项目工地指定位置。
2、甲方指定的收货人为：姓名：：、姓名：：，须甲方两人同时在场验收并签字确认，送货单据才能作为甲乙双方结算的唯一有效依据。
六、产品运输及相关费用承担
1、将货物运送至甲方指定交货地点交付给甲方指定收货人之前，货物运输由乙方负责，相关的运输费用，保险、保管、货物丢失及毁损的风险亦由乙方方承担。
2、货到卸货地点由甲方负责卸货(含吊车、叉车及人工搬运)，乙方应指导协助安全卸货及承担卸货费用。
七、产品验收
1、乙方必须严格按照甲方要求供货，以确保货物的质量。
施工过程中甲方如对乙方所供产品品种、型号、规格和质量有异议，乙方应于接到甲方通知后24小时内到甲方施工现场核实，并将不合格的货物及时回收，同时必须按甲方要求在48小时内更换合格货物送达至甲方指定的工地，由此产生的一切费用及因产品质量问题给甲方造成的相关损失均由乙方承担。
2、乙方应在送货的同时向甲方提供产品质量保证书、产品合格证、检验报告、送货清单(送货清单应包含产品的生产批号、名称、品牌、数量、型号、规格等内容，并加盖乙方公章)等在内的完整的报验资料原件。
3、甲方指定人员初步验收只是对货物数量、重量、包装等验收，不是质量验收，质量以当地消防部门送检结果为准。
4、因甲方使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
5、产品已开箱使用或已安装以及交货时间超过二个月的不允许退货。
6、系统未通过消防验收甲方提前使用的，有关责任由甲方承担。
八、结算办法及付款方式
(一)结算办法：
1、合同生效后7日内，甲方向乙方支付合同总金额的%作为订金。
2、货到工地，验收合格后，甲方再向乙方支付合同总金额的%。
(二)付款方式：
1、货到付款，甲方通过银行汇款方式将货款汇入乙方指定的收款账户：
(1)开户行：(2)户主：(3)账号：
2、乙方在收取货款时，应向甲方开具相同金额的有效发票或财务收据。
九、质量保证
1、乙方对产品向甲方提供“三包”，保修期内，对保修范围内的保修服务所发生费用，均由乙方承担.
2、质量保证期：自甲方消防分项工程通过竣工验收之日起起算，时间为24个月，如因非乙方原因导致交货后三个月仍未能验收或未通过验收的，质量保证期自交货之日起起算。
十、违约责任
1、乙方应按甲方订单要求的交货日期按时交货，如造成甲方停工或工期延误时，每迟延一天乙方应按当批货物总款的1%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应当向甲方承担赔偿责任。
2、乙方应按甲方订单要求的数量按时交货，如因供货能力不能满足甲方生产的需要，从而造成甲方的停工、窝工或工期延误时乙方应承担给甲方造成的损失。
3、乙方所提供的产品质量、型号、规格等不符合合同约定或者国家及行业标准时，供方应及时无条件予以退换货物，由此产生的一切费用由乙方承担。
因乙方供货不及时影响甲方生产进度，乙方应当赔偿甲方的损失。
十一、不可抗力当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在20天内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十二、争议的解决合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商;协商不成的，依法向人民法院起诉并由原告方所在地人民法院起诉。
十三其他
1、本合同所涉及标的物的所有权在买受人按照合同规定支付完毕全部合同款后由出卖人转移到买受人。
2、双方应向对方提供如下资料：营业执照和税务登记证复印件(加盖公章)、法人代表证明书、签约代表授权委托书、被授权签约代表的身份证明等文件。
3、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲、乙双方的任何协议应形成书面文字，并经双方签字确认后作为合同的附件，与合同具有同等的效力。
4、本合同一式肆份，甲方执三份，乙方执一份。
自双方签字盖章之日生效，均具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
桌椅供应合同篇二
乙方：xx市解放区西环路云山石材加工部
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程实际情况，经甲乙双方以公平、公正、合理的的原则协商，甲方同意将博爱县北横河建设工程（一标段）青石栏杆加工和安装承包给乙方，具体协商约定如下：
1、工程名称：博爱县北横河建设工程（一标段）青石栏杆工程
2、工程地点：博爱县文化路北面
3、承包范围：青石栏杆
4、承包具体内容：包括原材料、加工、运输、安装及维修。
/ m , 元/m. 综合单价包括青石栏杆加工、包装运输、卸货到指定地点、安装及途中损耗、管理费、利润、税金、现场服务配合费及安装产生的相关费用（如：水、电等）等，运输到施工现场的安装验收合格的成品的最终价格。施工期间不进行价格调整。
1、材料质量要求及验收标准
图案板尺寸：长1600mm,宽350mm,厚80mm；（以上长度尺寸均不包括榫卯部分长度）为依据加工。乙方加工材料色泽一致并且无石线、无水纹及缺陷，青石材质须保证石材颜色一致，无风化、裂缝裂纹等瑕疵等质量缺陷，误差控制范围为正负2mm以内。验收以上述要求为标准。产品验收按石材、栏杆国家技术验收标准和施工验收规范要求验收合格.
2、安装要求及验收标准
立柱及横梁、图案板要求方正、垂直，厚度一致。横梁、图案板与立柱链接，采用榫接，立柱必须预留榫口，立柱入榫长度不小于10cm，横梁、图案板入榫长度不小于3cm。安装立柱、横梁、图案板必须垂直，不得污染（如有污染，乙方自行清理，费用自理）。
按甲方整体要求进度计划进行，如乙方自身原因在甲方要求的时间内材料不能到场、未完成安装，每推迟一天，罚款1000元。
五、付款方式：
1、按进度付款；
2、每安装成品300米，验收合格支付80%的工程款；
3、栏杆工程竣工验收合格，付款至95%；
4、留5%质保金，栏杆工程竣工验收合格后两个月内无息返还（如在质保期内有质量问题，甲方通知乙方进行维修，如不及时维修，所产生的维修费用将在质保金内扣除）。
1、按现场安装合格成品实测实量出具结算书。
2、经现场负责人签字认可后报项目部核准。
1、负责与建设方的协调；
2、负责工作面的提供；
3、负责栏杆样式的确定与提供；
4、负责工程款的支付与工程初步验收；
5、负责乙方施工用水、电、路三通及沙子、水泥的提供。
1、施工期间，乙方必须派驻一名负责人长期驻工地全面负责承包范围之内的各项事务，并具有决定一切事务的权利，乙方严格按施工规范、技术交底内容进行施工。
2、施工期间出现质量验收不合格部位，乙方要进行返工、返修，直到验收合格为止，所产生的一切费用由乙方承担。
3、按甲方要求负责栏杆的加工制作、运输、安装。
4、因乙方自身原因造成的工期延误，由乙方负责，给甲方造成损失的由乙方负责。
5、乙方要注意安全文明施工，在供货、安装施工等过程中的一切安全事故均由乙方全部承担，甲方概不负责。
1、施工过程中如出现不明事宜，由双方协商。
2、本合同经甲乙双方签订之日起生效。望甲乙双方共同遵守。未尽事宜双方协商解决。
1、质量保修书
2、栏杆图纸大样图
以下空白无内容
甲方（供货方）：
代表签字：
联系电话：
年月日
乙方（供货方）： 代表签字： 联系电话： 年月日
桌椅供应合同篇三
需方： 湖北楚峰水电工程有限公司（简称甲方） 供方： （简称乙方）
为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。
需方在恩施市板桥镇云龙河20xx水土治理工程施工中，使用供方的砂石料，供方保证分批按需按时按规格向需方供应砂石料。
1、交货时间：由需方电话通知，按工程进度需要进场，但必须提前通知所需数量。
2、交货地点：恩施市板桥镇云龙河水土治理工程。 3、交货方式：供方负责汽车运输到需方指定工地，运费、材料费及卸车费均包含在单价内。
1、石子每立方元整，沙子每立方（单价一次性包死）。
1、结算以实际供货数量现场签证单据为准计算。
2、付款方式：水土治理工程完成50%时，付乙方实际供货量的80%，水土治理工程完工后付到实际用量80%，余款二个月内全部付清。
供方应严格按照甲方要求的产品标准供应，不符合建设单位、监理单位、总包单位及需方要求的，供方必须清除现场，结算时不予计量。
1、甲、乙双方经协商一致同意终止合同的;
2、因不可抗力致使不能实现合同目的;
3、甲方验收质量及方量时，供方必须配和，如遇问题双方协商解决。
甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款。
供方：需方：
负责人： 负责人：
年 月 日 年 月 日
桌椅供应合同篇四
甲方：
乙方：
甲、乙双方经过友好协商，一致同意就东方世纪城建筑工程所需材料的供应事宜签订如下合同条款：
1、交货地址：东方世纪城工地
2、供货时间：年月开始供货（具体时间以甲方通知为准）
注：以上价格都包含运费。
当月月底前结算一次，双方确认后，甲方于次月5日前支付款项给乙方。
1、乙方应对供应材料的质量负责。
2、乙方提供的材料应符合行业标准及本市设计单位标准。
3、材料数量的验收，采有每月、每旬或每5天不定期随车抽检的办法进行验收（特殊情况甲方可以随时随地进行抽检）。
（1）黑砖，每车数量少于不超过20条则验收数量视为合格；如每车数量少于20条以上，则该月、该旬或该5天供应量按每车少于20条以上计算。
（2）沙，按国家或行业相关标准验收。
（3）装载沙子的.车不可含过量的水或杂物。
1、甲方应根据施工进度，提前3天向乙方提供材料要求通知；甲方如有紧急用料时可以要求乙方尽量配合。
2、乙方按时送达材料后，甲方应及时组织验收，验收合格签收确认；验收不合格，通知乙方退货或作换货处理。
3、当乙方不能按时供应甲方材料时，或供应的材料不合格时，甲方有权利向其他供应商购买材料。
1、乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。
2、乙方应按规定及时向甲方提供相关资料。
3、乙方应遵守施工工地有关的规章制度，并负责乙方人员及设备的安全。
1、材料使用后甲方若发现质量问题，应及时书面或采用某种方式通知乙方，甲乙双方应及时协商解决。
2、材料在运到甲方指定的地点前，产品毁损、灭失等风险由乙方承担。
1、合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，每份具有同等法律效力。
2、本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
单位地址： 单位地址：
电 话： 电 话：
日 期： 年月日 日 期： 年月日
桌椅供应合同篇五
乙方：公路建设有限公司材料分公司
公路局公路建设综合管理处(下称甲方)负责实施的县通镇公路建设工程，为确保路面工程建设质量，进一步降低工程造价，加强廉政建设，根据县通镇公路建设招投标办法的规定，县通镇公路建设材料中的沥青材料另行招标。通过公开招投标，确定了中标单位为市公路建设有限公司材料分公司（下称乙方）。为明确双方的责任和义务，经双方共同协商，达成如下条款并签订本合同。
一、沥青技术要求：采用ah90-2的袋装沥青（沥青包装袋耐高热120℃不破、不沾且有足够强度，在160℃能与沥青混溶）。沥青必须符合gb/t15180-20xx、sii0522-200标准。
二、材料单价：根据材料供应报价单，中标单位供应的沥青为石化公司炼油化工股份有限公司生产的“南海”牌软包装ah90-2重交通道路石油沥青，中标价为4175元/吨。(中标价包括包装费、运杂费、税等)
三、供应材料：乙方保证所供应材料符合招标文件中有关条款的要求，按各项目管理处提交的沥青供应计划及时供应。合同期内乙方必须按合同单价正常供应材料，不得以任何理由延误材料供应，以保证正常施工。若在施工过程中因沥青供应不及时而造成的损失或工期的延误，由乙方负责。
四、质量保证：乙方必须确保沥青的使用质量符合技术规范要求，甲方对所供应的沥青进行不定期的抽查，若因沥青质量问题所造成的损失由将由乙方负责。
五、沥青数量：所供应的沥青数量以实际供给为结算依据。乙方必须保证每次供货数量。每次供货重量由施工队抽查，若发现其中一车重量不足时，则该批沥青所有车数的重量按抽查发现最轻的计量。
六、货款支付：乙方按月提供由各项目管理处确认列支的沥青材料数量，甲方在下月初支付90%材料货款。余款在工程竣工验收后二个月内付清。
七、其它：
1、乙方必须按上述合同要求履约，如有违约，则甲方有权追究其责任，并扣除履约保证金。
2、本合同由双方的法人代表或其授权的代理人签署并加盖公章之日起生效。
3、本合同的有效期，与本工程的工期保持一致，合同期间价格不得变动。本工程竣工并结清材料帐款后，本合同即行失效。
4、本合同一式四份，双方各执二份，必要时签订补充协议。
甲方：乙方：
签字签字20xx年月日20xx年月日
桌椅供应合同篇六
甲方：
乙方：
甲乙双方经协商一致，就建筑材料公益事宜达成以下合理以便共同遵守。
第一条：
工程地点：
第二条：材料名称及指标
第三条：计价方式
1、市场价格是指当前时期，当地建筑市场询价，公认的市场合理价格。如市场价格有变动，乙方应提前5天与甲方协调，如因价格方面未能达成统一协议，甲方在10内将乙方货款结清，甲方有权选择另一供货商，乙方不得干涉。
2、最终结算按甲方实际验收合格的签收票据数量为依据。
第四条：付款方式
1、主体完工后的15日内支付总材料款的70%。
2、主体全总封顶后支付材料款的剩余部分。
3、工程内外装饰完工后的15日内，乙方剩余的材料款一次性全部结清。
4、而上述材料乙方一律不承担发票、税金，由甲方自行承担。
第五条：交货方式
1、由甲方通知乙方供货时间，品种数量由现场实收数量为准，运至甲方施工指定的地点，并卸放整齐，并保证材料数量、质量。
2、如甲方施工现场道路的问题让乙方运输车辆未能按时间地点到达，甲方承担一切责任。
3、如因乙方资金不足或其它原因，材料不按时到达，导致甲方工地因材料停工误工，乙方必须承担由此带来的一切经济损失，甲方有权从材料款中扣除此费用。
第六条：质量标准和验收方式
1、乙方提供的材料必须符合甲方要求的标准和质量，文明供货。
2、乙方所送的材料甲方抽样送实验室复试，如发现不合格产品，甲方有权让乙方更换合格的产品，乙方承担一切经济损失。
第七条：违约责任
2、乙方交货不符合质量要求，甲方有权拒收或退货。
甲方签字： 乙方签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
桌椅供应合同篇七
1电力物资供应的特点。
电力物资是整个电力系统运转的基础，一般包括直接物资、间接物资和辅助物资。电力物资供应时效性要求较高，对物资的质量要求也较高。无法循环使用、库存时间较短等特点使得电力物资的供应较其他一般物资显得更为特殊。国外多数国家在电力物资供应方面的研究已经比较成熟，电力物资供应的各个环节基本实现了市场化运作，市场化程度较高，竞争比较充分，市场资源配置方面较为合理。然而，国内电力物资供应的研究尚处于探索阶段，由于电力物资供应对人员素质要求高、专业性强，建立起合适的物流供应管理机构，还需要做出更多的努力。
2电力物资供应合同的履约风险。
合同的签订意味着各合作方之间权利、义务及责任的划分，同时也面临着相应的风险，即自身准备不足、能力不足、法律意识淡薄及疏忽大意或者外界干扰造成合同不能正常履约所带来的风险。
合同风险通常表现为合同条款不全面、不平等，合同定义不明确等情况。在合同条款不全面的情况下，一旦发生违约，可能会出现责任人不明确的现象，从而使电力物资的损失无法得到赔偿。电力物资供应不及时将给电力企业造成巨大损失，不利于电力企业的持续发展；在出现不平等条款风险时，中标单位往往处于劣势地位，鉴于电力物资供应处于买方市场的特点，易出现业主横行霸道、蛮不讲理的情况，中标单位在物资供应合同约束下如果没有坚持自己的原则，将给自身造成巨大的损失；在合同定义不明确的风险中，中标单位同样处于劣势，由于对一些问题的定义描述不准确或者混淆，一旦出现问题，业主往往会按照自己的意愿曲解，承包商所享有的权利往往被缩小化，这就难免使中标单位的损失增大。
3合同履约管理中存在的问题。
电力物资是电力企业发展最基本的保障，也是电力系统发展和维护的基础。同时，电力物资也是一种特殊的物资，涉及范围较广、供应时间要及时、所需质量较高，因此加强电力物资合同履约管理显得尤为重要，但目前电力物资招标履约管理中还存在各种各样的问题。
3.1签订合同缺乏后续管理。
在一些电力企业中，合同订立初期人们往往比较重视，合同一旦签订，便束之高阁，至于合同中规定的合作双方的权利和义务更是无人问津，所以在合同履约阶段最易出现问题。部分管理人员合同管理意识淡薄，对合同履约情况没有进行科学和完整的分析，对合同管理的专业化不够重视。目前多数单位没有健全的合同管理体制，甚至没有专人对合同进行管理，致使合同徒有形式，难以真正施行，导致合同对工程的约束力下降，不能对工程进行有效的监管。一旦出现违约情况，很难及时采取有效措施减少企业的损失。
3.2供应商由于各种问题不能履约。
电力物资供应商本身存在一定的风险，其本身可能会因为一些无法避免的问题导致无法及时保质保量地供应物资，这时如果电力企业没有对供应商进行科学的分析与管理，提前做好防范工作，就可能导致合同无法正常履行，甚至造成工程无法顺利进行，给电力企业带来巨大损失，从而造成严重的资源浪费，阻碍电力企业的正常发展。更为严重的是，虽然合同中明确规定不能转包或违法分包，但在实际建设管理中，有的中标单位仍无视合同中的相关规定，对合同疏于管理，派出的合同管理人员专业素质不高，当出现合同纠纷时，会使物资供应不够及时，所需物资质量难以保障，影响工程顺利进行，极大地损害电力企业的利益。
3.3合同履约过程中缺少必要的沟通和监管。
一项项目的顺利完成，离不开各部门的协调合作，只有这样才能减少问题的发生。但是在合同履约的过程中，很容易出现各部门各顾各，忽视与其他部门的配合，在问题出现时就造成了互相推脱责任的现象。同时在合同履约过程中缺乏必要的控制，使得履约过程缺乏科学性、规范性和时效性，易出现违约现象，给电力企业的发展带来巨大的损失。
4合同履约管理对策。
以上种种问题使得电力物资合同违约情况时常发生，会导致电力建设和维护不能正常开展，造成了人力资源和财力资源的浪费，给整个电力系统带来了不利影响。因此，有必要加强电力物资合同的履约管理。
4.1电力企业物资部门要对合同履约情况进行科学合理的分析。
电力企业物资部门要对供应商的物资供应状况进行实时跟踪掌控，对在物资履约过程中发生的违约情况进行实时管理。电力企业物资部门要发挥对整个物资合同履约过程的指导、考核和监督作用，要对每个供应商的合同履约情况进行系统分析和整理，并加以存档，从而为日后的招标工作提供参考。
需求单位合同管理人员要熟悉合同的起草、订立和签订等操作流程，熟悉合同中相关权利和义务制定的依据以及赔偿等相关知识，同时加强对合同履约过程的监管，做到问题早发现、早提出和早解决，从而保证合同履约过程的高效进行。
4.2供应商不能履约时要及时通知电力企业物资部门。
供应商在签订合同时由于各种原因不能及时履约时应当及时通知电力企业物资部门，使物资部门在进行实际考察和确认后尽量减少和避免最大的损失，对电力企业的正常运转减少不利影响。物资部门查明确因供应商违约造成的损失，应当由供应商按照物资合同规定做出相应赔偿。同时，供应商应积极学习和熟悉合同条款，熟悉合同中规定的双方的权利和义务，加强对合同法律知识的学习，分析各种违法行为和后果，有效预防可能发生的违约行为，切实保护自身的合法权益。
4.3建立和健全物资合同管理和监督制度。
合同履约过程的顺利进行，离不开健全的合同管理和监督制度的保障。在合同履约过程中，我们唯有健全物资合同管理和监督制度，才能为合同履约过程的管理提供约束力和依据。
（1）完善合同履约管理制度。要不断完善、修订合同中的规定，减少死角，同时增强合同管理人员的合同变更意识，推动合同不断完善，为合同履约过程提供保障。
（2）健全合同履约跟踪监督制度。电力企业应当设立专人对物资供应合同的履约过程进行监督和跟踪，从而全面掌控合同履行情况。要对供应商履约情况及时做好统计和整理，为以后的合同履约管理工作提供借鉴。
（3）提高各级领导和从业人员的法制观念，增强其合同法律意识。电力企业合同从签订到履行的整个过程，离不开各级领导权力的运用，因此各级领导的法律意识和决策就起到了至关重要的作用。所以，在合同履约过程中，加强对各级领导权力运用的监督，增强他们的法律意识，尤为重要。
5结语。
企业的合同管理要建立一种科学、完整的全方位管理体系，企业的经营发展离不开企业合同的有效管理。因此，企业不仅要重视合同订立和签订初期的工作，更应该重视合同签订的后续管理和全面管理。只有明确合同中规定的权利和义务，并依法履行合同中的相关规定，在实施履约过程中不断变更和完善合同内容，才能更好地维护自身的合法权益和良好信誉，有效规避和防范风险，不断提高经营水平，促进电力企业健康有序发展。
[参考文献]
[3]马骄。电力物资采购合同管理流程探讨[j].财经界：学术版，20xx（18）：54,59.
桌椅供应合同篇八
供气方：
用气方：
为了明确供气方与用气方在燃气供应和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《城市燃气管理办法》、《城市燃气安全管理规定》等法律、法规和规章，经双方协商，签订本合同，以便共同遵守。
第一条用气地址、种类、性质和用气量
(一)用气方燃气用具所在地的地址为__________________;
(二)用气种类为_______________。
(三)用气性质为_______________。、
(四)用气数量
按每月实际发生计算。
第二条供气方式和质量
(一)供气方式
瓶装供气方式。
(二)供气质量
供气方所供燃气气质应当执行天然气sy7514;人工煤气gb13612;液化气gblll74标准。
第三条用气的价格、计量及气费结算方式
供气方根据用气方的用气性质和种类，按照_________政府_________(部门)批准的燃气价格：天然气_________元/立方米;人工煤气_________元/立方米;液化石油气_________元/吨(元/立方米)收取燃气费。
在合同有效期内，遇燃气价格调整时，按照调价文件规定执行。
1.供用燃气的计量：瓶装燃气以供气方供应站检斤计量为依据结算。
2.结算方式：用气方于每月_________日前采取：通过银行方式交费;到供气方供应站交费;采取_________方式交费;供气方到用气场所收费。
惠州培训网
第四条权利和义务
(一)供气方权利义务
1.依照法律、法规和规章的规定，对用气方的用气设施运行状况和安全管理措施进行安全检查，监督用气方采取有效方式保证安全用气。
2.监督用气方在合同约定的数量、使用范围内使用燃气，有权制止用气方超量、超使用范围用气。
3.用气方逾期不交燃气费，供气方有权从逾期之日起向用气方收取滞纳金。
4.用气方用气设施或者安全管理存在不安全隐患、可能造成供气设施损害时，供气方有权中断供气。
5.供气方因供气设施计划检修、临时检修、依法限气或者用气方违法用气等原因，需要中断供气时，应提前72小时通过媒体或者其它方式通知用气方。因不可抗力原因中断供气时，供气方应及时抢修，并在2小时内通知用气方。
6.所供燃气达到国家和_________市规定的气体质量和压力标准。
7.按照国家和_________市规定的计量和气价标准计量收费。
8.正常情况下要按照有关规定保证钢瓶每四年检修一次，再后一次检验是三年，若遇特殊情况钢瓶在检验期未到或烂得厉害进行强制报废或检验。
9.及时做好压力表及管道保养与维修。
10.供气方应当按照有关规定，在重要的燃气设施所在地设置统一、明显的安全警示标志，并配备专职人员进行巡回检查。
11.制订、执行燃气设施和器具的安全使用、报修、报检制度，对用气方进行必要的安全教育。
12.用气方应当按时交纳气费。逾期不交的，供气方可以从逾期之日向不交纳气费的用气方收取应交燃气费的3‰-1%的滞纳金;情节严重的，可以中止对其供气。
(二)用气方权利义务
1.监督供气方按照合同约定的数量和质量向用气方提供燃气。
2.有权要求供气方按照国家现行规定，对燃气计量器具进行周期检定。
3.用气设施发生故障或者存在不安全隐患时，有权要求供气方提供(有偿、无偿)用气设施安全检查和维护保养的服务。
4.按照合同约定交燃气费。
5.按照合同约定的数量和使用范围使用燃气。
惠州培训网
6.未经供气方许可，不得添装、改装燃气管道，不得更动、损害供气方的供气设施，不得擅自更换、变动供气计量装置。
7.不得在户内放气，不得自己维修灶具及气瓶。
8.严禁将液化气残液倒在群众密集的地方，以确保人身安全。
9.用气方未经供气方批准，不得擅自接通管道使用燃气或者改变燃气使用性质、变更地址和名称。
10.用气方应按照使用规则，正确使用燃气。
11.用气方不得盗用或者转供燃气。
12.用气方不得对液化石油气钢瓶加热。
13.用气方不得倒灌瓶装气和倾倒残液。
14.用气方不得擅自改换钢瓶检验标记。
15.用气方以管道燃气为燃料的热水器、空调等设备，必须报经供气方同意，由持有相应资质证书的单位安装。
16.用气方有权就燃气经营的收费和服务向供气方查询，对不符合收费和服务标准的，可以向其行政主管部门投诉。
17.用气方不得在卧室内安装燃气管道设施和使用燃气。
18.用气方不得在安装燃气器具的房屋内存放易燃、易爆物品或者使用明火取暖。
19.用气方不得在安装燃气计量仪表、阀门及燃气蒸发器等燃气设施的专用房内堆物、堆料、住人及使用明火。
第五条违约责任
(一)供气方的违约责任
1.供气方未按照合同约定向用气方供气，应当向用气方支付正常用气量燃气费百分之_________的违约金。
2.由于供气方责任事故，造成的停气、气压降低。质量事故，给用气方造成损失的，供气方应当承担赔偿责任。
3.供气方在检修供气设施前未通报用气方，给用气方造成损失的，供气方应当承担赔偿责任。
4.由于不可抗力的原因或者政府行为造成停气，使用气方受到损失的，供气方不承担赔偿责任。
惠州培训网
(二)用气方的违约责任
1.用气方未按照合同约定使用燃气，应当向供气方支付百分之_________的违约金。
2.用气方未按期交燃气费的，还应当支付滞纳金。
3.用气方未按照合同约定用气，给供气方造成损失的，用气方应当承担赔偿责任。
第六条声明及保证
(一)供气方：
1.供气方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.供气方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对供气方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.供气方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是供气方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
(二)用气方：
1.用气方有权签署并有能力履行本合同。
2.用气方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对用气方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.用气方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是用气方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第七条本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，本合同自双方签字盖章之日起生效，期限为：
年月日至年月日
供气方(签字、盖章)用气方(签字、盖章)
年月日年月日