一封成功的申请书可以给予我们施展才华的机会，因此，我们需要用心写好每一篇申请书。范文中的写作风格和表达方式多样，可以为大家提供一些写作思路和灵感。
工程款付款申请书
案由：_________________购销合同拖欠货款纠纷。
仲裁请求：_________________。
1、裁决被申请人交付所拖欠货款人民币__________元；
2、裁决被申请人支付违约金人民币__________元；
3、裁决本案仲裁费用由被申请人承担。
事实和理由：_________________。
申请人与被申请人在_____________年_____月_____日签订《工矿产品购销合同》一份，在合同履行中，（部分略）。
此致
__________仲裁委员会。
申请人：_____________。
____________年_____月_____日。
工程款付款申请书
申请人：_________________中国__________企业有限公司，住所地__________市__________区__________大厦__________层。
法定代表人：______________，董事长。
委托代理人：______________，本公司法律顾问。
被申请人：______________市__________投资发展有限公司，住所地_____市_____区_____路_____号。
法定代表人：______________。
被申请人：_________________酒店(深圳)有限公司，住所地__________市_____区_____村_____号。
法定代表人：______________。
案由：拖欠工程款。
请求事项。
请求裁决被申请人支付我司工程款人民币___________________元和利息________________元。
仲裁案件受理费和处理费由被申请人承担。
事实与理由。
_____年_____月_____日__________市_____投资发展有限公司与我司签订了《__________中心大厦工程施工合同》，由我司承建__________中心大厦。现该大厦的建设工程早已竣工验收，_____市某投资发展有限公司将此大厦交由某酒店(深圳)有限公司投入使用。就该项工程的工程款等事项，经_____市某投资发展有限公司(为甲方)和某酒店(深圳)有限公司(为丙方)与我司(为乙方)于_____年_____月_____日协商，达成一致意见如下：
一、甲乙丙三方根据实际情况共同确认甲方欠乙方工程款本金为人民币_______________万元，三方不得以任何理由再对此提出异议。
二、乙方充分体谅甲方实际困难，同意由丙方代为甲方向乙方履行上述工程欠款的给付义务。乙方同意丙方以提供消费额度给乙方及其授权的人员在某酒店签单消费的办法抵偿甲方尚欠乙方的工程款人民币_________万元”。同时，甲乙丙三方并签订《具体消费办法》，该办法第三条约定“消费项目及内容：客房、会议厅、餐饮、娱乐、商务等酒店能提供的各项服务。如丙方无法或拒绝约定的消费办法给乙方及其授权的人员签单消费时，则乙方有权取消丙方以消费额度抵偿债务的方式，并有权要求甲方和丙方任何一方或两方以货币给付的形式履行剩余工程款的给付义务，并自当日起按银行同期贷款利率计算。”
上述协议签订后，我司依约自__________年开始，在某酒店接受__________酒店(深圳)有限公司按上述约定提供的消费项目的服务内容进行消费。但自_____年_____月以某酒店(深圳)有限公司就违反该协议停止我司及其授权的单位和人员的上述约定签单消费，拒绝我司餐饮消费的签单，其后相继了停止我司客房、会议厅、餐饮、娱乐及其他服务消费的所有签单。为此特申请裁决我司上述请求事项。
此致
__________仲裁委员会。
申请人：_________________(签名)。
_____年_____月_____日。
工程款付款申请书
有限公司（建设单位）。
我司至x年x月已完成的鄞奉片启动区西侧地块项目示范区建安工程形象进度为：
累计完成工作量计：xx元，累计已收款：xx元。根据合同，本月工程进度满足付款条件，我司本次申请支付xx元（大写：人民币xx元）。现报上有关进度及工程款计算明细，请予以审查，并开具工程款支付证书。
承包单位（章）：
项目经理（签字）：日期：
总承包单位（章）：
项目经理：日期：
监理单位（章）：
监理工程师：总监：日期：
专业工程师：部门经理：日期：
工程款付款申请书
尊敬的____分公司领导：
兹有绵阳西科测绘有限公司于201_年10月与我司签订了____，现该公司已完成合同所规定的所有工作，此特向领导申请向其划拨尾款：伍万圆整。(已向该公司划款壹拾肆万圆)。
望公司领导批准！
对方账户：___________。
开户名：___________。
开户行：____________。
申请人：___。
201_.7.15。
工程款付款申请书【】
申请请求：
1，强制执行被申请人赔偿款__________元；
2，本案执行费用由被申请人__________承担。
事实与理由：
__________市__________区人民法院于__________年__________月__________日就申请人__________诉被申请人__________人身损害侵权纠纷一案作出判决（（__________）__________民初字第__________号），判决被申请人__________应于20__年__________月__________日前支付申请人_______________元赔偿款。被申请人未上诉，原判决现已生效。申请人多次要求被申请人支付，被申请人均不予理会，拒不执行原判决，被申请人至今尚未支付申请人赔偿款。故申请人要求强制执行被申请人赔偿__________元，同时本案执行费用由被申请人__________承担。
此致
__________区人民法院。
申请人：_________________。
___年___月___日。
工程款付款申请书
申请人：_________________中国__________企业有限公司，住所地__________市__________区__________大厦__________层。
法定代表人：______________，董事长。
委托代理人：______________，本公司法律顾问。
被申请人：______________市__________投资发展有限公司，住所地_____市_____区_____路_____号。
法定代表人：______________。
被申请人：_________________酒店（深圳）有限公司，住所地__________市_____区_____村_____号。
法定代表人：______________。
案由：拖欠工程款。
请求事项。
请求裁决被申请人支付我司工程款人民币___________________元和利息________________元。
仲裁案件受理费和处理费由被申请人承担。
事实与理由。
_____年_____月_____日__________市_____投资发展有限公司与我司签订了《__________中心大厦工程施工合同》，由我司承建__________中心大厦。现该大厦的建设工程早已竣工验收，_____市某投资发展有限公司将此大厦交由某酒店（深圳）有限公司投入使用。就该项工程的工程款等事项，经_____市某投资发展有限公司（为甲方）和某酒店（深圳）有限公司（为丙方）与我司（为乙方）于_____年_____月_____日协商，达成一致意见如下：
一、甲乙丙三方根据实际情况共同确认甲方欠乙方工程款本金为人民币_______________万元，三方不得以任何理由再对此提出异议。
二、乙方充分体谅甲方实际困难，同意由丙方代为甲方向乙方履行上述工程欠款的给付义务。乙方同意丙方以提供消费额度给乙方及其授权的人员在某酒店签单消费的办法抵偿甲方尚欠乙方的工程款人民币_________万元”。同时，甲乙丙三方并签订《具体消费办法》，该办法第三条约定“消费项目及内容：客房、会议厅、餐饮、娱乐、商务等酒店能提供的各项服务。如丙方无法或拒绝约定的消费办法给乙方及其授权的人员签单消费时，则乙方有权取消丙方以消费额度抵偿债务的方式，并有权要求甲方和丙方任何一方或两方以货币给付的形式履行剩余工程款的给付义务，并自当日起按银行同期贷款利率计算。”
上述协议签订后，我司依约自__________年开始，在某酒店接受__________酒店（深圳）有限公司按上述约定提供的消费项目的服务内容进行消费。但自_____年_____月以某酒店（深圳）有限公司就违反该协议停止我司及其授权的单位和人员的上述约定签单消费，拒绝我司餐饮消费的签单，其后相继了停止我司客房、会议厅、餐饮、娱乐及其他服务消费的所有签单。为此特申请裁决我司上述请求事项。
此致
__________仲裁委员会。
申请人：_________________（签名）。
_____年_____月_____日。
工程款付款申请书
申请请求：
1，强制执行被申请人赔偿款__________元；
2，本案执行费用由被申请人__________承担。
事实与理由：
__________市__________区人民法院于__________年__________月__________日就申请人__________诉被申请人__________人身损害侵权纠纷一案作出判决（（__________）__________民初字第__________号），判决被申请人__________应于20__年__________月__________日前支付申请人_______________元赔偿款。被申请人未上诉，原判决现已生效。申请人多次要求被申请人支付，被申请人均不予理会，拒不执行原判决，被申请人至今尚未支付申请人赔偿款。故申请人要求强制执行被申请人赔偿__________元，同时本案执行费用由被申请人__________承担。
此致
__________区人民法院。
申请人：_________________。
___年___月___日。
付款申请书
我公司承建贵司____项目，并已和贵司签订《____合同》，根据该合同____条款规定“________”，特此向贵司提出支付预付款申请。
请贵司尽快付款，谢谢！
本合同总价为：大写：____________.小写：________(元)。
本次应支付预付款总额为合同总价的________：
大写：____________。
小写：________(元)。
xxxx年xx月xx日。
工程款付款协议
委托方：____（甲方）。
承揽方：____（乙方）。
一、工程概况：____。
（1）工程名称：____制作安装。
安装地点：____。
（2）项目实施开始于_______年_______月_______日，竣工日期为_______年_______月_______日。
二、承包方式及工程造价：____。
（1）依据乙方所提供的工程预算项目，包工包料进行施工。
（2）甲方若变更设计应及时同乙方对工程价款、工程期限进行调整，新增部分内则按报价表中单价结算。
（3）合同总造价：____（大写_______）（小写_______）（单位工程造价参照预算书决定）。
三、甲乙双方的权利和义务：____。
（一）甲方的权利和义务：____。
1、开工前负责人员接通施工现场电源，电费由甲方承担。
2、指定专人对工程进度、工程质量进行监督、办理中间交工项目的验收手续，负责工程验收确认签字。
3、甲方负责提供场地给乙方存放工具，乙方负责看管。
4、施工过程中，如遇设计变更、下雨、停电、以及人力不可抗拒的自然灾害，原定工期理因顺延。
5、工期竣工后，应在接到乙方验收申请三日内，会同乙方进行工程验收，对工程的质量问题，甲方必须以书面形式通知乙方，否则工程视甲方验收合格。
（二）乙方的权利和义务：____。
1、按照双方商定的范围，做好材料的制作、供应和管理。
2、及时向甲方发出开工通知。施工时应严格按合同、预算施工、确保工程质量，按合同规定的时间如期完成和交付。
3、乙方负责清理现场卫生。
4、必须遵守甲方的安全保卫制度，做好施工现场的防火、治安工作。
5、工程验收合格后，乙方保修保修期内属乙方负责质量问题，负责无偿修复（不含人为性破坏及自然灾害破坏）。乙方承诺在接到甲方维修电话后，48小时内派人到甲方现场进行维护工作。
6、乙方在施工中，如发生的人身伤亡事故，自行负担，甲方不承担任何法律责任。保修期间因广告牌掉落引发的事故由乙方负责，甲方不负任何责任。
1、合同签定当天，甲方支付乙方工程预付款，占总工程款的_______%，计人民币：___________元，大写：___________。
2、施工人员进场施工，甲方支付乙方工程进度款，占总工总款的_______%，计人民币：___________元，大写：___________。
3、人民币：___________元，大写：___________。
五、违约责任：____。
（一）甲方：____。
1、未能按照承揽合同规定的内容履行自己应付的责任，除乙方竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。
2、工程途中停建，缓建或由于设计变更而造成的停工、返工，甲方应采取弥补措施或者减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
3、工程未经验收，甲方提前或者擅自使用，既视同验收合格，由此发生的质量或者其他问题，由甲方自行负责。
4、不按合同规定的时间拨付工程款，乙方有权停止施工，以此产生的责任由甲方负责。
5、如遇特殊情况需要变更合同应及时与乙方取得联系，协商解决并以双方签字为准，否则应承担全部责任。
6、工程交付使用，甲方如未能按合同规定付款，应偿付逾期违约金，每日按总价的0。2%支付给乙方。
（二）乙方：____。
1、工程质量不符合合同规定，负责无偿整改。
2、工程交付时间不符合规定，应偿付逾期违约金，每日按总价的0。2%支付违约金给甲方。
3、乙方按双方约定的内容、方式完成合同规定的制作工作，乙方如需变更内容时，经过甲方书面同意，若质量出现问题，双方应协调达成解决协议，再行议付。
六、本合同有效期内因自然灾害及因国家法律政策变更等人力不可抗拒的因素，造成本合同及其补充协议内容部分或全部不能履行，双方互不承担违约责任。但应在四十八小时内，将相关事件、可能引发后果等情况以书面形式通知另一方，并且在事件发生后的十五天内，向另一方提交有关权威部门的证明，及本合同（包括补充协议）约定义务与责任不能履行或需要延期的报告。
七、工程审批手续由方办理，甲方应提供市政、工商所需的材料。
八、甲、乙方发送通知的方法，如用电报、电传通知时，凡涉及双方权利、义务的，应随之以书面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即为各方的收件地址。如若地址有更改，须及时用书面通知他方。凡按各方最后地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。
九、本协议涉及的设计图、制作图、工程报价预算书均可作为附件，具有同等法律效力。
十、在履行本合同过程中，如发生争议，双方应协商解决；如协商不成，甲乙任何一方可向当地仲裁委员会申请仲裁。
十一、其他：____。
十二、本合同一式两份，双方签字。盖章后生效，甲乙双方各执一份。工程完工，款项结清，本合同自然终止。
甲方（公章）：_____________乙方（公章）：_____________。
_________年____月____日_________年____月____日。
付款申请书
____ 置业有限公司：
本人 ____ 身份证号： ____________ ，于 ____ 年 ____ 月 ____ 日认购贵司龙湖尚城期栋 单元号房。 若依照按时签约并付款之相关规定则应在原定付款时间 _______ 年 ____ 月 ____ 日前 付清合同总价的 ____% 即首付款 ____ 。
现本人因个人原因， 特向贵司提出延期付款申请。 具体支付约定如下： 本人已于 ____ 年 ____ 月 ____ 日支付了部分首付 ____ ，即合同总 价的 ________%； 并承诺将于 ____ 年 ____ 月 ____ 日前支付剩余首付款 ____ ，即合同总价的 ________%； 同时办理完相关购房及贷款手续。
本人承诺如未能在上述约定的时间内付清相应款项及办理完成相关购房及贷款手 续，则本人愿意放弃原定的依约付款所获得的购房优惠，即以合同总价 ____ 购买此房 ； 若本人放弃购买此房则将已付房款 ____ 作为违约金赔付给贵司， 贵司有权将所售房屋另 行出售无需通知本人，绝不反悔 ！
申请 （ 购房 ） 人 （ 手印 ） ：
________ ____ 年 ____ 月 ____ 日
付款申请书
我单位承包的xx工程合同项目，目前已全面进入施工阶段，由于前期资金投入过大，目前资金十分紧张，依照合同专用条款第六条合同价款与支付，第24款工程预付款：本合同生效、承包人项目部建设完成，人员及主要机械设备进场、施工组织设计得到审批、各类备案完成、开工后,承包人向发包人提交金额为合同总价(承包人自行完成部分，暂估价、暂列金额除外)10%的预付款保函后14个工作日内，发包人支付给承包人合同价款(承包人自行完成部分，暂列金额除外)的10%作为预付款。现已具备工程预付款支付条件，特申请第1次预付款，金额总计(小写)元人民币，大写为(大写)元人民币。
请领导审核。
施工单位：xxxxxx。
项目经理签字(盖章)：xxx。
xxxx年xx月xx日。
工程款付款协议
丙方：____。
一、甲方预付给乙方人民币的总额度为50000.00元，（大写：____人民币伍万元整），甲方可根据乙方的生产情况，在总额度之内分次预付，可采用现款或承兑汇票的方式。预付时间为20______年12月23日至20______年2月22日止。月利息：____%。
二、预付款还款时间为预付款支付次日起60天内，以现款归还或以出口货物收汇后的相应货款折抵。预付款乙方只能用于出口项下货物生产所需，乙方有义务接受甲方的检查，监督款项的使用情况。
三、丙方向乙方的债务提供担保，范围是：____预付款本金、利息、费用、违约金及实现债权的各项支出。保证责任为连带责任。保证期限为预付款到期归还之日起二年。即使在主合同无效的情况下，保证人仍愿负连带全额赔偿责任。
四、乙方不按合同规定的用途使用预付款，甲方有权立即收回部分或全部款项，对违约使用的部分按%收取违约金。乙方如逾期不归还预付款，应按违约数额及天数向甲方支付%违约金。
五、特别约定：____乙方所欠甲方的款项（累计）在预付款总额度以内，丙方须承担保证责任（责任按上述第三条款执行）。
六、甲、乙、丙方在履行本协议中发生纠纷，先友好协商，协商不成应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、本协议由三方盖章或签字之日起生效。
八、本合同一式三份，三方各执一份。
丙方：____。
日期：____
工程款付款协议
根据甲乙双方协商达成协议如下：_____________________。
一、抵顶资产情况。
1、该车为抵顶的。
2、该车现值元。
3、该车各种证照齐全，相关费用缴至本协议签订之日。
二、车辆抵顶及办理相关手续约定。
1、本车抵顶工程款_________万元，自本协议签订之日生效，乙方查验并接受该车辆。
2、自抵顶车辆移交之日10日内，双方办理过户手续。
3、车辆移交后，乙方在使用该车时所发生的一切法律事务及纠纷均由自己承担，与甲方无关：_____________________协议生效后车辆所发生的一切费用由乙方承担。
三、法律责任的约定。
1、该车辆抵顶甲方欠乙方的工程款后，乙方不得以任何理由反悔，否则应承担违约责任4万元。
2、本协议签订生效后，任何一方均不得违约，否则违约方承担法律责任。
四、其他约定。
1、本协议自甲乙双方盖章后生效。
2、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方：_____________________(盖章)乙方：_____________________(盖章)。
_________年____月____日_________年____月____日。
付款申请书
xx审计局：
根据x审投通[xxxx]xxx号通知书，自x年x月x日至x年x月x日，我们对工程价款结算进行了审计，本次审计得到了被审计单位的'支持和配合（或不太支持和配合情况），审计实施已结束，现将审计情况报告如下：
1、项目立项文号；
2、资金；
3、工程规模、主要特征；
4、工程参建单位：建设、设计、施工、设计、供应商等名称；
5、工程开、竣工时间；
6、工程招投标情况（有无招标、招标方式、中标价、招标文件的简要描述）。
该工程在工程管理、投资控制、进度控制、质量管理、合同管理、变更控制、工程款支付等方面等好的做法。
1、列举本次审计的有关法律、法规、定额、合同、招投标文件的依据；
2、施工单位已签证无异议的审定工程造价及核减额、核增额、净核减额；
4、其它有关说明。
（单位名称）签章：
xxxx年xx月xx日
工程款付款协议
第二种：____乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下：____。
1、_______年_______日前支付_______元；
2、_______年_______日前支付_______元；
3、_______年_______日前支付_______元；
二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。
四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的'，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即_______元（大写_______）本金及利息的法律责任。
五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件有效。
甲方：_________________________。
乙方：_________________________。
日期：_________________________