合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。
最新家具安装承包合同书(七篇)篇一
乙方：
依照《^v^合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就金鑫小区1号楼3单元房屋维修事项协商一致，订立本合同。双方共同遵守、任何一方不得擅自更改或解除。
一、工程概况
1、工程名称：金鑫小区1号楼3单元屋顶防水工程
2、工程地点：金鑫小区1号楼3单元
3、工程范围：本工程涵盖金鑫小区1号楼3单元住宅楼屋顶防水、屋顶铺设外瓦、外墙体漏雨损坏部分修复等工程。
4、合同工期：自开工日起 日内完工，因天气或其它因素影响施工，经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。
二、工程服务形式
包工、包料、包工期、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、结算方式
甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量为基准，甲、乙双方依据乌海市本地相应价格，确定工程总造价为 元。完工后付 元。 日后付剩余的 元。
四、工程质量监督与检查验收
乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，并为检查、检验提供便利条件，对甲方提出的问题，乙方应及时进行整改，维修工程结束后，由甲、乙双方及被维修房屋的业主共同对工程进行验收，验收合格以三方签字确认的《施工记录单》为准。在竣工验收时，对于甲方或业主确认的尚未修复的工程质量问题，由乙方负责按甲方的要求继续维修，并承担逾期责任。
五、保修
1、自乙方维修工程完工后，乙方须对全部工程承担保修责任，保修期为 年，自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。
2、工程保修金为工程款的 %，保修期满后 日内，甲方将保修金的剩余部分无息返还。
3、保修期内，如维修工程出现质量问题，乙方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的，甲方有权另行委托他人维修，所需费用和甲方因此受到的损失均由乙方承担。
4、乙方在施工中必须严格按施工工艺要求操作，维修后的工程如果再出现发霉、渗漏等问题，乙方应在接到甲方通知后两天内修复完毕，并承担由于再次出现发霉、渗漏问题而引发的一切影响和经济赔偿的后果。如住户装修、物品遭受损失的赔偿等。
六、安全施工
乙方按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由乙方承担责任。
七、施工责任
1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利，并负责同住户及下属有关部门协调。乙方按施工工艺要求施工。
2、乙方维修时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点，保持施工现场的清洁，并在甲方要求的时间内清除，竣工前做好卫生清扫和处理工作，否则，甲方有权委托他人清理，所发生的费用由甲方在应付给乙方的工程款中扣除。
3、乙方在维修过程中应注意与维修业主保持良好的沟通，避免产生纠纷，如因乙方原因与维修业主产生纠纷而使甲方受到损失的，由乙方承担责任，甲方有权在应付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。
4、乙方在维修施工过程中应注意爱护甲方及业主的财产、物品，不得破坏小区内的建筑物及相关设施、设备。在维修工程中，凡由于乙方原因导致甲方或第三人人身或财产损害的，乙方应当予以赔偿。甲方有权在应付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方、业主或有关权利人有权向乙方追偿。
本合同壹式三份，甲乙双方各执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。未尽事宜或合同执行中发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不了，由该维修工程所在地人民法院解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新家具安装承包合同书(七篇)篇二
按照《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》以及《建筑安装承包合同条例》的原则，结合盛市有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一章工程概况
第一条工程概况：
3、工程结构：框架
4、建筑面积：据实结算
第二条承包范围：
本工程施工图纸范围内的所有电气（室内混凝土墙、顶板、梁柱内的线管、接线盒安装及穿铁丝，所有强电、弱电设备不安装），给、排水管（卫生间室内支管不安装）、雨水管、空调冷凝水管穿墙套管、管道沟挖填土方及管道洞砼处理等分项工程的安装施工，含所有小型施工机械及工具、照明用电线及灯具、工人所使用安全帽及雨具、以及该班组范围内所有文明施工等内容。甲方仅提供该班组相应材料及垂直运输设备，其余均由乙方自行提供。因乙方原因所引起质量问题由乙方自行处理并接受___________到__________元数额罚款。
第三条承包形式：
按图纸所定的工程范围（量），以________元/m2按实际面积计算包工不包料。
第四条工期要求：
根据甲方与建设方签订的工期合同，拟定______年____月___日开工至______年____月___日完工。
2、人员要求：按甲方施工计划，乙方根据进度需要自行组织人员。
第五条工程质量等级：
1、工程质量等级：工程质量达到国家质量验收标准优质工程等级。
2、工程安全等级：达到市安全生产委员会“建安”文件中规定的样板等级（无工伤等级），如达不到处罚_______元。
3、文明施工等级：创建市文明样板工地，如达不到处罚_______元。
1、甲方按施工段每栋主体封顶预埋完工付单栋每平方_______元结算，以保证乙方工人的生活费。
2、安装工程完工后，按所完工程量的支付工程款，余款待工程竣工交业主后一次结清。
第二章双方责任及权力
第一条甲方责任：
1、乙方工人进场前准备好工人住的宿舍、保障在遵守国家法律法规和各级制度规定下从事合法生产。
2、工人施工时所需用的大型机械设备，甲方负责准备就位。
3、施工前的道路、水、电的架设，进场前甲方准备好。
4、负责基础的定位、放线、抄平与检测工作。
5、负责工程材料的组织与管理。
6、组织乙方人员进行技术交底和解决施工中的技术问题。
7、负责指导施工现场的文明施工管理。
第二条乙方责任：
1、乙方工人进场，_______天内向甲方报送工人花名册三份，身份证复印件、计生证、暂住证、务工证及照片三张。
2、乙方工人使用的个人工具，乙方自行配置，教育工人遵守甲方及有关部门对施工现场各项管理规定，节约用水、用电，讲究室内环境卫生，做好“三防”工作，负责派人配合甲方基础定位放线，并对主体工程定点定位、放线负责，甲方负责督促，负责施工时对机械的安全操作和爱护，人为损坏机械的行为将给予处罚，各项机械当天作业完成后要及时清洗干净，负责保持施工现场的整洁，进场的材料按规格分类别堆放，作业面的各项材料做到人走场清。负责对工人进行安全教育和监督工作，负责施工现场临口、临边安全设施的设置、保护及遵守。负责对已完工程成品的保护，使用后的材料要及时归堆，做到爱护工地财产、合理使用各项材料。负责参加甲方组织的图纸会审和设计技术交底会议，提出合理化建议。
负责维护企业形象，积极配合现场安全生产、文明施工、生活秩序，教育职工与人为善、和睦相处、说话讲文明、生产讲规范、行为讲规矩。乙方自进入甲方施工现场应无条件服从甲方的管理工作，不得有抵触和对抗情绪，如有发生视其情节严重给予_______—_______元的罚款，直到合同终止。
第三条甲方权利：
1、甲方有权要求乙方组织各项工种的人员数量，指挥或安排乙方人员的具体工作，检查工程的质量，对于不合格的项目责令乙方进行返工或停工，合同范本《安装工合同》。
2、如发现乙方人员在施工中浪费甲方材料，甲方管理人员有权进行经济处罚（浪费材料，按定额基价加_______%）。
3、乙方人员在施工中违反操作规程，违反安全规定的，甲方人员有权责令其停工，并给予处罚，直至终止合同。
4、对乙方违反国家法律、法规和影响社会治安和人员甲方有权交司法部门处理。
第四条乙方权利：
1、乙方人员在遵守国家法律、法规和维护社会治安的前提下，从事施工作业。
2、乙方的劳动所得，乙方有权自行分配。
3、施工中乙方有权提出合理化建议，技术改造建议以新生产工艺，通过实践证明，新的工艺能保证质量、节约材料和缩短工期。甲方将视其效益给予奖励。
4、对违章指挥，乙方有权提意见。
第四章工程质量管理
1、甲乙双方都必须参加图纸会审，并提出合理意见。
2、甲乙双方都必须制定施工方案，会议后统一方案，并遵照执行。
3、 乙方应严格按照标准，现行规范进行施工，并随时接受甲方的指挥及有关部门的检查。
4、乙方在施工中如出现违章，违规及质量不合格情况，应立即进行整改、返工。其发生的费用应在乙方决算中扣回，另外给予_______—_______元罚款作为赔偿对甲方造成的损失。
5、乙方人员必须参加甲方在管理（分项）工程施工前的技术交底会议，各班组技术骨干进行技术交底，并传达到每个工人。
6、乙方负责人在上班前必须向工人讲清当天的工作量和技术要点，需请现场施工员参加。
7、甲乙双方联合定期对质量进行检评，达不到验收标准的分项工程，要及时整改，发生费用在结算中扣除。
8、工程完工后，乙方应根据国家制定的有关条款，对自己施工的项目一年内负责保修。
第五章材料、机械设备供应及管理
1、工程所需的材料（主材、辅材、大型机械设备）由甲方提供，其余小型设备和用具（包括小型机械电线、照明等）由乙方负责。
2、工程所需的大型机械设备，由甲方负责维护，小型机械设备和用具由乙方提供和维护。
3、乙方领用的各项材料，机具必须办理领用手续，用后归还，遗失、损坏的机具应照价赔偿。
4、施工场地各种材料、模板、竹跳板、支撑要归类堆放整齐。禁止用模板、竹胶垫路。
第六章文明施工及安全生产
第一条施工现场管理的好坏，直接体现了施工企业的管理水平和队伍的素质，为此，甲方制定的“现场文明施工管理制度”、“文明施工管理条例”及“文明施工管理处罚实施细则”三项文件为此合同附本与本合同同时生效。
第二条 安全生产是企业效益的保证，为了加强生产安全方面的管理，特制定了“安全生产责任合同”“安全生产合同书”“安全生产纪律处罚实施细则”乙方在签订此合同时，应同时签订安全生产责任合同。安全生产合同书与本合同同时具有法律效果。
第三条 乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。
第四条 乙方不得损坏安全设施及外脚手架紧固件，否则处罚_______元/次。若影响施工必须由专业工种及项目部认可采取措施后才能动安全防护。
第七章其它
1、甲乙双方因合同发生争议，双方应即时协商，但职工不得停工，协商达不成统一意见，可向上级及业务主管申请调解。
2、乙方因质量，进度不能达到合同要求，甲方有权更换队伍，所做工程量只能按合同价的_______%结算，且结账付款，更不承担乙方任何损失。
4、项目部每次组织乙方召开的例会和施工过程所签订的补充协议签字后具有与本合同同样的法律效力。
5、文明施工，安全生产有关文件见附件。
6、本合同签字之日起生效，工程完工，结算完毕，甲方支付合同规定的比例款后，除部分保修款仍然生产外，其它条款即告终止。
7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。
最新家具安装承包合同书(七篇)篇三
甲方:______ (以下简称甲方)
乙方:______ (以下简称乙方)
一、 由甲方选定有关广告牌安装地点,并提供审批安装广告所需的相关证件资料。
二、 乙方负责向店面招牌进行正常制作、安装。
三、 广告招牌设计、制作、安装要求:
1、 严格按照公司vi形象进行制作，且设计稿须得到甲方的认可。
2、 材料、制作要求以现场所需要求为准。
3、 安装、整体外观要求。安装要求必须用拉钉和焊制,图面必须整齐、*滑;整体美观、精致。
4、 自接到订单后______日内，乙方完成制作、安装工作。
四、 费用及支付方式：
费用:以每*方米单位为计算，价格以(珠海市恒林广告公司价目表为准)人民币计算。
付款方式:甲方在收到发票及相片一个月内以银行转帐方式付款。
收款方：____________
开户银行：____________
银行帐户：____________
五、 发单、签收：
乙方安装完毕每块招牌后须拍一张五寸彩照提供给甲方, ,以供甲方签收核对。
每月月底28号前把本月制作的店招明细表(店招明细表格式由甲方提供，要求商务部(办)负责人、经办人、制作单位签名盖章)交至甲方交接人员转回总部，以供甲方签收核对。
总部巡验：由于路途遥远，甲方对广告牌的签收可能采取核对照片的形式。因此，甲方保留1年内由总部派员进行巡查验收的权利，总部巡验的指标仅包括：实际尺寸、材料。乙方对此表示理解。对于尺寸、材料的总部巡验的结果与验收的结果不同的，以总部巡验的结果为准。如果乙方在制作签收书的时候因任何原因错报尺寸、材料，导致实际尺寸小于验收尺寸或者材料与双方书面认可的材料不同，实际费用产生差额的，则乙方按相应差额的3倍向甲方支付质量违约金。
六、 维护：
广告牌保质期为_____年。
施工结束之日起十二个月内为保修期，乙方负责免费对安装的广告牌进行(质量方面的维修)(人为故意破坏及八级以上大风等不可抗因素造成的维修费用在维修成本以下由双方协商解决)，维修后的广告牌(含安装)质量须达到安装时的制作要求。
在安装期间，广告牌如出现质量问题，乙方在接到甲方通知后五天内派人检查并免费维修。
理由接受对方任何款物、服务。如果任何一方以此类方式或者变相利用此类方式给予对方工作人员物质或者非物质利益，则视为严重违约，违约一方须将对应的利益无条件返还或赔偿给另一方，且承担由此引起其他法律责任。
九、 合同生效条款：
确认函、订单、验收单、对帐函等设立、变更、终止权利义务的文件，只有经甲方法定代表人或者其有效授权的人签字并加盖公章后，始对甲方产生法律效力;其他甲方人员实施上述行为，视为效力待定行为，须经甲方书面追认后始对甲方产生法律效力。
乙方有义务对甲方出具的任何设立、变更、终止权利义务的文件的签署人、签署行为的适格性进行审查。乙方怠于履行审查义务或者履行不当的，因此造成乙方或者第三人损失的，甲方不负任何责任。
于乙方提供给其他客户的报价且不高于正常的市场价格。
十一、解决争议的方法。
议手续相同的补充协议，该补充协议的效力高于本协议。
不愿协商或协商不成的，管辖法院为甲方所在地人民法院。
中甲方应由商务代表和广告部代表双方签字方生效。
甲方:______商务部代表:______
日期：______年____月___日
乙方:______广告部代表：______
日期：______年____月___日
最新家具安装承包合同书(七篇)篇四
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
一、 工程内容及承包方式
1、工程内容:
2、工程安装费 万元(具体明细见附表):
具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量
3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期:从 年 月 日至 年 月 日。
二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式:
、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
最新家具安装承包合同书(七篇)篇五
发包方：（简称“甲方”）
承包方：（简称“乙方”）
1、工程名称：
2、工程地点：
该工程施工总工期跟随建筑总包土建工程工期配套，同步施工同步验收。合同签定后乙方即进场开始施工。如遇下列特殊情况工期则相应顺延，并由此而造成的一切相应后果乙方概不负责。
1、由于甲方及总包土建或业主方原因造成；
2、原工程设计施工图纸的设计变更；
3、甲方不按合同条款规定支付乙方劳务费用并由此造成的损失；
4、不可抗力的事件。
1、承包方式：包工不包料（即包清工劳务费，甲方提供六回路二级配电箱、压槽机，割管机，开孔机以及本工程所有机械损耗工具）。
2、本合同暂定劳务费为人民币：元整（叁佰伍拾万元整）
3、如需委托乙方进行其他本合同外消防工程施工内容，劳务费用按实际发生的工程量双方结合市场价协商另行结算，并补充施工协议。
1、合同签定后乙方组织人员进场开始施工，甲方根据实际施工已完成工程量情况必须每月定时足额支付发放已完成工程量的70%作为工人生活费。2、待分项工程施工工程量完成至100%时，甲方须支付乙方全部施工工程量劳务费的80%。
3、工程在进行消防设施检测时开始完成双方的结算手续，消防设施检测后甲方须支付本合同所发包施工内容劳务费的95%给乙方，甲方在本项目经芜湖消防监督管理部门竣工消防验收合格后的30个日历天内，须支付乙方合同所承包工程内容的全部劳务费，扣留1%的质保金在质保期满一年后一次性付清给乙方。
（a）、地下室部分：
1.消防喷淋自动水灭火系统安装-----按72元/个点（喷淋头）累加核算，以喷淋头实际安装个数来计算点数；包括所有大小管道（dn150--dn25）安装刷漆、支吊架制安刷漆、阀门、风管上下避让绕行管道安装，管道安装临界点从系统湿式报警阀后的所有管道安装。
2.消火栓系统安装----按500元/套累加核算，包括所有大小管道（dn150--dn65）安装刷漆、支吊架制作刷漆、阀门、风管避让绕行管道安装，管道安装临界点从室外第一个阀门开始计算到室内消防箱内消火栓阀。
3.水泵房内所有消防设备按45000元一次性包干（包括水泵控制箱安装，但不含设备到控制箱电源线缆穿管及钢导管或金属桥架敷设安装在内）
4.思想汇报专题地下车库消防应急照明回路系统安装---按单体地库所有消防应急照明系统灯具个数元/套累加计算，包括预埋管管内穿线、消防应急照明灯具安装、插座和盖板安装、系统回路双电源送配电调试（注：预埋管必须具备穿线使用条件。
5.火灾自动报警联动系统安装----按62元/个点累加核算，按报警系统编码或非编码点实际安装的报警设备个数来计算安装点数，包括管内穿线、报警设备编码、安装（金属桥架、线槽安装不在内，只含线槽、桥架放线），所有预埋管必须具备穿线使用条件。
（b）、地上单体楼层部分：
1.消防喷淋自动水灭火系统安装----按72元/个点（喷淋头）累加核算，以喷淋头实际安装个数来计算点数；包括所有大小管道（dn150--dn25）安装刷漆、支吊架制作刷漆、阀门、风管避让绕行管道安装等。
2.消火栓系统安装--按515元/套累加核算，包括所有大小管道（dn150--dn65）安装刷漆、楼层现浇板预留孔洞打铆、钢套管制作安装、封堵，支吊架制作刷漆、阀门，砌体预留箱体孔洞、箱体背面二次补平加固等，管道安装临界点从室外或单体地下室第一个阀门开始计算到室内消防箱内消火栓阀、到屋面实验栓。
3.室外消防栓、水泵接合器等安装--按500元/套累加核算，但不含砖砌井和土方挖填。屋面高位补给消防水箱安装--按6000元/台（包括阀门、溢流管、法兰焊接预留安装，出水管安装刷漆等，但不含水箱本体垂直二次运输和保温以及混凝土基础）
4.火灾自动报警联动系统安装-----按62元/个点累加核算，按报警系统编码或非编码点实际安装的报警设备个数来计算安装点数，包括管内穿线、报警设备编码、安装，砖砌体二次开槽配管及恢复（金属桥架、线槽安装不在内，只含线槽、桥架放线），所有预埋管必须具备穿线使用条件。
5.楼层单元消防应急照明系统安装---按单体建筑所有消防应急照明系统灯具个数元/套累加计算，包括预埋管管内穿线、消防应急照明灯具安装、插座和盖板安装、系统回路双电源送配电调试，砖砌体二次开槽配管及恢复。备注：本消防设施系统工程所有管道及设备等在与其他班组（特别是油工班组）交叉施工完成后，如再被造成二次人为污染或损坏，乙方概不负责清理维修。
（c）室外埋地部分
最新家具安装承包合同书(七篇)篇六
乙方：
根据《^v^合同法》及其他相关法律法规，本着平等、自愿、公平的原则，双方就本工程协商一致，订立本合同。
一、 工程概况
工程名称：xx县xx乡xx初级中学食堂玻璃门、窗维修 工程地点：
二、 工程内容及造价
维修学校被大风及冰雹损坏的食堂玻璃门、窗。
三、 工程实施要求
包工包料，该工程款经双方协商确定为1908元(壹仟玖佰零捌元整)。
四、 施工工期：5天完成，20xx年5月12日必须完工。
五、 质量标准：符合国家现行法律法规要求。如出现质量问题，造成返工和维修等费用由乙方负债。
六、 安全施工：乙方严格执行《施工操作规范》，如发生安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
七、 付款方式：维修完成后经甲方检查验收合格后一次性付清。
八、 工程验收：甲方在维修完成后由学校成立验收组对本工程进行验收，乙方必须提供相关的验收资料。
九、 未尽事宜由双方协商解决。
十、 合同由双方签字盖章后生效。本合同一式四份，双方各执二份。
甲方法人代表：(签字盖章)
乙方法人代表：(签字盖章)
20xx年x月x日
最新家具安装承包合同书(七篇)篇七
甲方：__________（委托方）
乙方：____________（承包方）
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的木工工程达成以下协议。
1、工程地点：____________。
2、施工内容：家具上色。墙面涂刷及装饰。
3、工程承包方式：承包人包清工（包工不包料）。
4、工期___年____月_____日至___年____月____日。
本合同工程款价人民币___________元（大写）。如增加工程量（指报价清单以外的工程项目），按甲方确认的工程量和经双方协商确定的工程单价为准。
1、双方款项往来均应出具收据。
2、合同签订后，在乙方进场开始施工后5个工人日内，甲方向乙方支付工程款价的10%作为生活费。
3、工程完成50%以上，甲方向乙方支付工程造价的25%的工程款。
4、工程完成90%后（主要工作基本完成，剩余施工收尾准备验收工作），甲方向乙方支付工程款价的30%。
5、工程竣工后，乙方向甲方移交全部竣工资料，甲方审核无误后，甲方向乙方支付工程造价的25%工程款。
6、工程全部完工验收后二个月内，甲乙双方按实际工程量进行结算。甲方留下总造价的10%作为装修质量保证金。
7、质量保证金在工程验收12个月后，按工程质量情况，支付质量保证金。
1、对于未开始施工的部分内容的样式或风格的变更应按甲方意愿施工。乙方无权擅自改动甲方设计、要求，擅自改动造成的后果，由乙方完全独立承担。
2、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb—20xx年和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb—20xx年并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
3、质量评定验收要求：
（1）构造无论水平方向还是垂直方向应平直。弧度圆度顺畅，整体确保造型一致。对称性项目要对称。
（2）拼花要做到缝隙无间、保持统一，做到严密准确。接口、接头衔接紧密，无空隙。
（3）家具清漆的表面要厚度一致，漆面饱和，干净没有颗粒。家具混油的表面平整饱和，应确保没有起泡，没有裂缝，而且油漆厚度要均衡、色泽一致。
（4）墙面乳胶漆应表面平整、反光均匀，没有空鼓、起泡、开裂的现象。墙面没有污染，没有脏迹存在。
（5）木质和石膏板开花的油漆一般为乳胶漆，表面平整，板接处没有裂缝。天花角线接驳处理顺畅，没有明显不对称纹和变形。
（6）墙纸拼接准确，没有扯裂现象，图案纹理拼接准确，没有错位现象。
（7）应多从实际应用考虑，对于设计中没有确认的，质量要求具体按国家规范及省市地方行业规范来实施。
4、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用、材料费用由乙方承担。
5、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
1、本工程装饰材料由甲方负责提供。施工专业工具由乙方自备，工具损坏维修，乙方自行承担。
2、本工程装饰材料在施工期间由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责全额赔偿。
3、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格3倍赔偿。
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染，保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改建筑原结构及各种设备管线。
3、乙方需负责施工现场的安全，严防火灾，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人，万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
4、乙方须做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5、乙方施工人员的一切安全问题由乙方自行负责。乙方施工人员必须严格服从甲方人员的管理。
1、不合格的工程、产品，甲方拒付工资，乙方无权领取工资，更不能无理取闹，找客观原因。质量轻微和少量达不到要求的，每处、每点罚款50元，按工程质量及验收约定鉴定。
2、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以合理顺延。由于乙方原因造成工期延误，乙方须按合同总价5%支付违约金。
3、甲方在入住前有权要求乙方多次来现场配合其他工种的交叉施工。
4、保修期内由于乙方的施工技术造成的质量问题由乙方维修（包工包料），在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
2、合同签订施工前，乙方要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款30％支付违约金，并办理终止合同手续。
3、施工过程中，由于乙方技术差及责任心不到位等原因，甲方有权拒付工资，甲方有权主动解除合同，并无需向乙方支付违约金。
1、本合同经甲、乙双方签字后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至20xx年。
5、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方：____________（签字）
乙方：____________（签字）
身份证：____________
身份证：____________
日期：____________
日期：____________