现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是我给大家整理的合同范本,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。
2023年锅炉房维修合同 锅炉监检施工合同(9篇)篇一
(一)工程名称:____________________
(二)工程地点:____________________
(三)安装时间:____________________
(四)安装人员:____________________
为确保施工安全,预防各种事故,经双方协商签订以下吊篮安全合同。
一、出租方责任
1.对出租吊篮完好性和安全性负责,当接到承租方报修通知后,应及时维修,维修后应对故障或损坏情况、产生原因、更换零件内容、事故性质等做好书面记录。
2.出租方派技术人员现场安装指导与拆卸,并对承租方吊篮操作人员进行现场培训。
3.出租方技术人员应按规定定期对设备进行检查,并做好书面检查记录。承租方吊篮移位后必须经出租方专业技术人员检验认可方可运行。
4.当出租方技术人员对设备检查时,发现有带病运行或违章操作时,有权指令停工或检修。对不听劝告的操作人员及负责人,出现安全事故及一切责任由承租方自行承担。
5.承租方配合安装或操作人员出现的非吊篮机械故障出现的意外事故,出租方不负任何责任。
6.出租方维修技术人员在工地时,严禁酒后作业,戴好安全帽等。必须遵守吊篮安全操作规程。
二、承租方责任
l.吊篮操作人员必须坚持安全第一,预防为主的方针,遵守有关标准,规范,规定制度执行使用吊篮与安全发生矛盾时,必须服从安全的要求,并严格执行高处作业吊篮《安全操作规程》和《使用说明书》,杜绝违章作业。
2.吊篮操作人员上吊篮前,必须系好安全带、戴好安全帽、穿防滑鞋,酒后、过度疲劳情绪异常者不得上岗。
3.使用吊篮人员不得饮酒,施工中严禁打闹,必须精力集中。
4.吊篮上装有易燃品时,使用人员不得吸烟,并远离电焊火种。
5.操作人员必须身体健康,无高血压、心脏病、恐高症等有碍高空作业的病症。
6.吊篮作业人员必须有两人,不允许一人上工作平台。
7.每次使用前,使用人员应对吊篮及楼顶的悬挂机构,配重数量进行检查,并在距地面1米左右上下升降数次,确定安全无误后方可使用。
8.在使用过程中,提升机、安全锁内严禁进入砂浆、胶水、废纸,油漆等异物。
9.发现钢丝绳被卡在提升机内时,操作人员必须立即关闭电源,严禁继续操作电器箱,按下按钮,并通知出租方抢修。
10.作业人员必须在地面进出工作台,不得在空中攀窗出入,严禁人员从一台吊篮直接进入另一台吊篮。
11.吊篮额定载重量zlp630(630kg),严禁超载运行。工作平台内荷载应大致均布(荷载包括人体重量)。
12.建筑材料和工具上、下吊篮工作平台应从紧靠工作平台的楼层窗口、阳台进行。
13.电器箱不得作为其他电器的配电箱使用,箱内严禁摆放杂物,吊篮内严禁电焊操作,严禁将电焊机打铁线搭在吊篮上。并严禁电焊火花溅到钢丝绳上。必须对钢丝绳等作好安全防护。
14.不得擅自拆除安全锁和提升机,当吊篮在使用过程中,提升机出现异常情况,电器箱出现电器元件烧坏、工作钢丝绳断裂等紧急情况时,操作人员应立即停止并切断电源,撤离工作平台,并通知出租方及时抢修。
15.工作平台悬挂在空中时,不得拆卸。
16.因安全因素,严禁夜间操作,违者自负。
级以上大风、大雨、雷雨、雾天和大雪天,应停止使用吊篮,风雨过后,操作人员应配合检修人员全面检查吊篮情况,确认安全后,方可使用。
18.吊篮电源为380 v/220v,必须可靠接零(接地)保护。吊篮内如需设置照明,必须使用36v的安全电压。
19.吊篮不使用时应停放在地面上,必须切断电源,电器箱应采用防火、防雨措施,如吊篮不能下降到地面停放,应用绳索固定好工作平台方能离开。
20.每天使用结束后,应将工作平台降到地面。
三、其它事项
1.本合同适用_有关法律,受_法律管辖。
(1)将争议提交 仲裁委员会仲裁;
(2)依法向 人民法院提起诉讼。
3.本合同一式二份,甲方执一份,乙方执一份,自双方签订之日起生效。
2023年锅炉房维修合同 锅炉监检施工合同(9篇)篇二
受理编号:
需方: 签订地点:
签订时间: 年 月 日
一、供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以便共同遵守。
二、产品名称、型号、序号、故障原因、处理方法、收费金额
差旅费:
上门服务费:
合计金额(大写):
五、需方在按本合同付款后,供方实施维修,在_________日内修复并按第四条中规定的方式寄(送)出。
六、设备修复后,对于该设备的同一故障,供方提供三个月的保修。
七、合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并另订合同,方为有效。
甲方:(盖章) 乙方:
负责人签字: 负责人签字:
日期: 日期:
2023年锅炉房维修合同 锅炉监检施工合同(9篇)篇三
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
一、甲方同意将此工程承包给乙方,由乙方自行组织人员,按甲方设计要求,完成施工任务。
二、甲方派 负责监督施工,乙方必须听从甲方施工人员的安排指挥。
三、施工过程中的质量管理工作由乙方负责,出现质量事故,乙方必须无条件返工,返工费用由乙方自行负责。
四、施工过程中的安全管理工作由乙方全部负责,出现安全事故,甲方不负任何负责。
五、在施工过程中乙方必须文明施工,不得影响甲方的正常生产生活活动。
六、施工方案及内容:
七、质量要求:
1、各种主辅材料标准。(品名,规格,型号)
2、工程质保修期 年,自工程验收之日算起,五年内出现质量问题由乙方免费维修。(明确保修期时限)
八、材料及人工费结算标准:(需约定材料及人工价格格,税金支付方式,安全施工管理费用等)
九、工程工期及验收结算办法:
1、施工时间:____年__月__日起至 ____年__月__日,共__天。
2、工程完工后,由甲方组织人员现场验收合格后,甲方按乙方工程总额的 %扣留质量保证金,其余一次性付清。工程质量保证金满一年后付清。
3、工程量以实际验收实际数量结算(总价包干的另行约定)。
九、本合同未尽事宜,由双方根据实际情况协商解决。
十、本合同一式伍份,甲方执肆份,乙方一份。双方代表签字生效。
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
____年__月__日 ____年__月__日
2023年锅炉房维修合同 锅炉监检施工合同(9篇)篇四
随着电厂规模的扩大,电厂锅炉设备维修的工作量逐渐上升。那么对于锅炉设备维修合同你又了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的锅炉设备维修合同范文,感谢您的阅读。
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
为防止因锅炉设备维修保养不及时而导致锅炉设备不能正常工作,为此需要对锅炉主机进行维护保养、除垢、及燃烧器的维保、烟道清灰等。以保证锅炉设备的正常运行,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》有关规定,本着平等公平、互惠互利、自愿有偿的原则,经甲、乙双方友好协商达成本合同如下条款,共同遵守。
1、炉体除垢,全方位检测。
2、燃烧器积碳清理、维护及保养,主机电路检查。
3、烟道(积灰)清理及增加烟道清灰检查口。
第二条维护保养的要求
1、化验炉内水质,取出污垢,对比特制适量药剂,分解水垢且不能伤害炉内体钢板及结构,然后冲洗。最后再用特制的锅炉保养剂进行保养。(该工序需加温、蒸煮,冲洗等,时间约为24小时,使其在炉壁内形成保护膜。)
2、 清洗燃烧器探针积碳,使其点火更顺畅。
3、 仔细检查紧固所有自控电路,消除隐患。
4、 严格按照甲方指定位置在烟道上开设两个检查清灰口,认真清除烟道内积灰,然后用耐高温材料密封,高强螺栓固定清灰口,以防止泄露烟气。
第三条双方责任
(一) 甲方责任:
1、甲方应指定专人负责施工现场并配合乙方做好相关部门的协调工作,同时派专人监督乙方施工指令并及时提出意见,以保证乙方工作的顺利进行。
2、甲方免费提供施工用电,用水等。
3、甲方向乙方提供该锅炉之际的相关资料及有关实际运行的材料,以利于乙方能顺利地进行施工。
4、按照合同约定及时向乙方支付费用。
二 乙方责任:
1、自觉遵守甲方的各项规章制度,服从甲方的统一管理,维护甲方的企业声誉。
2、严格按照相关规范精心组织施工,并对工程质量和施工进度负责,按质按时安全完成施工任务。
3、对施工过程中出现的工程质量事故、机械事故和人员伤亡事故的全部经济责任和法律责任负责。
4、施工期间保护好甲方物品,如发现乙方施工人员破坏或损坏,由乙方负责赔偿。
第四条 施工工期
1、 开工日期:年月
2、 竣工日期:日
第五条 违约
1、乙方不按时按质完成施工项目,即视为违约,由此给甲方造成的损失由乙方负责。
2、甲方不按时支付合同款,由此造成的任何责任由乙方负责,并负责赔偿乙方各项列行合同后的经济损失。
第六条 合同价格
本合同为工料全包:人民币 元整,大写:
第七条 付款方式
工人、设备、原材料等进场后甲方应支付合同总额的50%,合同约定事项,乙方全部施工完毕,经甲方验收合格后支付全部余款。
第八条 其他
1、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,经双方签字盖章后生效。
2、本合同未尽事宜或有补充、变更的、双方应友好协商,签订补充协议。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本合同。
一、 工程概况
工程地点:安塞县城
工程要求:详见维修项目清单
工程承包范围:包工包料一次包死
二、 工程期限
根据工程使用的需要,商定工程至开工之日起7天之内完成。
三、 付款方式
工程完工验收合格后一次性全部付清。
四、 工程质量标准
严格执照《国家工业锅炉安装规范》进行维修。保持期一年,在一年之内,出现质量问题,乙方免费负责维修更换。
五、 安全责任
工程由乙方承包后,乙方全权负责在施工过程中发生的一切人身伤亡、责任安全事故均由乙方片理。
六、 工程价款
详见锅炉维修项目价格清单。总价是: 。本合同价为含税价,发票由乙方提供。
七、 争议处理
对于本合同以外事宜,双方可协商定或以另定协议或签证为准。本合同未尽事宜,友好协商解决。
八、 合同生效
本合同一式三份,经双方代表签字,盖章后生效;自工程竣工、认证验收合格、工程款项清后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年锅炉房维修合同 锅炉监检施工合同(9篇)篇五
发包方:(以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致就甲方厂房工程委托给乙方施工,达成如下协议,供双方共同遵守。
第一条、 工程概况
1、 工程名称:江西亚细亚陶瓷有限公司
2、 维修项目:煤场砖墙上钢结构围栏防护
第二条、 工程照价及承包方式
承包方式:按实结算,单价如下:
1.2寸镀锌圆管95元/根,1寸镀锌圆管78元/根,预埋连接板10元/块,膨胀螺丝1.5元/个,4*8槽钢100元/根,4*6方管65元/跟,4*4角铁45元/根,彩钢瓦18元/米,自攻螺丝50元/盒,水槽70元/米,4#扁铁15元/根,人工300元/日,机械费150元/日。
第三条、 工程工期
1、本合同工程工期为连续的20个工作日(雨天不能施工除外),自20xx年7月30日算起。
2、若遇不可抗力,停水停电工期顺延。
第四条、结算方式及付款方式
经甲方验收合格后,一个星期内一次性付清。
第五条 、双方责任
1、为确保工程的顺利进行,甲方无偿提供水电给乙方。乙方要保证材料品牌为正品,如若产品发现是山寨或次品,甲方有权对承包方进行处罚,罚款金额人民币两千元。
2、乙方应全权负责工程施工安全,在施工过程中发生一切安全事故由乙方负责。
3、乙方负责购买人生意外保险。
第六条、附则
本合同双方发生纠纷时,双方应及时协商,协商仍未解决纠纷的,向东乡县经济仲裁委员会申请仲裁。
本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工结算并完成工程款支付后失效。 本合同一式四份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年锅炉房维修合同 锅炉监检施工合同(9篇)篇六
承包方(简称乙方):
按照《xxx合同法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条工程概况
工程名称:家天下物业维修工程。
工程内容:家天下物业所指定的维修工程。
第2条 质量等级:合格
第3条 协议价款与支付
承包方式: 甲方把开发商不能处理的维修工程或者物业本身不能处理的工程承包给乙方。
工程价款:
本工程主要材料价格乙方会同甲方有关部门进行市场询价或比价确定。
本工程图纸外的工程量增减,由乙方会同甲方代表及有关单位签证认可,结算时一并计入。
乙方保证在施工期限内完工,每迟一天交工按工程价款的1‰扣款。
付款方式:
本工程竣工验收合格后,甲方向乙方按月支付至工程款的95%,留5%作为工程保修保证金,保修期满后一次性结清。
本工程维修所产生的费用不含税,如果需要发票,按的税率开发票。
第4条 甲方工作及其权利和义务:
甲方将对工程质量、施工进度按计划进行考核,提出相关意见,并且甲方也有权对工程质量、施工进度等进行监督,对发现的问题和不合格的地方,有权要求乙方进行整改。
若乙方未按时整改或不听从甲方意见的,甲方有权要求乙方停止施工或进行安全整改。
第5条 乙方工作及其权利和义务:
工程量要严格按照施工图纸、预算的内容进行施工,必须保质保量,若未按要求进行施工,则扣除相应的工程款。
保证施工期间作到文明施工,不得乱堆乱放施工垃圾,保证施工现场周围的环境整洁,保证工完场清,保证清洁卫生符合有关规定,承担违反有关规定造成损失和罚款。
乙方在施工过程中必须严格按照有关操作规程进行操作,作好安全防范工作,防止一切事故的发生。若因违反操作规程出现人身伤亡事故,一切后果由乙方自行承担。
乙方接到甲方的安全整改通知后,乙方应按时整改,并以书面形式通知甲方进行整改检查。施工严格按照国家有关安全规范、标准执行。
第6条 质量及验收:
工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。
本工程施工应严格按照有关施工规范进行,若故意违章操作,一切后果由乙方全部承担。
第7条 竣工验收
工程完工后,双方会同使用部门进行竣工验收,验收以技术方案核定单和国家颁布的工程施工及验收规范为准。
工程完工验收,乙方必须作到工完场清。
第8条 保修期
保修内容、范围:按国家现行《房屋建筑工程质量保修办法》执行。
保修期限:
保修时间:乙方应在接到甲方修理通知三日内即派人修理,三日内没有到场维修,甲方委托其它单位或自行修理,费用直接在保修保证金内扣除,不足部分由乙方承担补足。在保修期服务中,乙方应及时认真,不得推诿、扯皮,否则甲方也可直接使用保修、保证金自行维修。
第9条 协议生效与终止
协议生效:双方签字盖章后生效。
协议终止:结清工程款后自行失效。
第10条 协议份数
此协议共 份,甲方各执 份,乙方执 份,由甲方送有关部门。
甲方:(章)乙方:(章)
负责人:负责人:
经办人:经办人:
签订日期:签订日期:
2023年锅炉房维修合同 锅炉监检施工合同(9篇)篇七
根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定,结合本建筑消防设施安装的实际,经协商双方达成如下协议,共同遵守。
第一条 建筑消防设施概况:
(一)建筑名称:
(三)开工日期: 年 月 日竣工日期: 年 月 日
第二条 合同价款、拨款和结算
(一)合同价款:
(二)付款方式:
第三条 双方责任
(二)乙方:应及时采购设备,严格按操作规程施工,确保安装质量,服从甲方的进度安排,按时提供有关资料并参加验收。
第四条 保修
(一)保修合同:见安装施工范围;
(二)保修期限:自验收合格之日起保修 半 年;
(三)保修期满后,按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。
第五条 违约责任
(一)甲方责任:
3、提前使用,发现质量问题,自己承担责任;
4、超过合同规定日期验收或付合同款,每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。
(二)乙方责任:
1、乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的,甲方有权要求限期无偿修理或返工,由此造成逾期交付的,每日按工程造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金。
2、保修期内发生质量问题,有乙方无偿修复;因甲方原因造成的,由乙方修复,甲方支付相应费用。
a向仲裁委员会申请仲裁。
b向人民法院提起诉讼。
第七条 如需担保,另立合同。
第八条 本合同自双方签字盖章之日起生效,至保修期满终止。
第九条 本合同正本肆份,双方各执两份。
甲方(章): 乙方(章):
地 址: 地 址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
邮政编码: 邮政编码:
合同订立时间: 年 月 日
2023年锅炉房维修合同 锅炉监检施工合同(9篇)篇八
组织名称:_________
业主员会代表人:_________
地址:_________
乙方(物业管理企业)_________
企业名称:_________
法定代表人:_________
地址:_________
根据《xxx合同法》、《物业管理条例》、《重庆市物业管理条例》等有关法律、法规的规定和本物业区域《业主公约》的约定,甲方通过招标、议标等方式选聘乙方,在自愿、平等、协商一致的基础上,就(物业名称)实施本物业区域的物业管理服务的相关事宜,订立本合同。
第一章物业管理区域概况
第一条物业基本情况
第二条具体物业构成明细及所配置的共用设备设施明细详见附件一和附件二。
第二章托服务事项
第三条甲方托乙方提供的物业服务的主要内容为:
4、公用绿地、花木、建筑小品等的养护与管理;
2023年锅炉房维修合同 锅炉监检施工合同(9篇)篇九
甲方:__________________(简称甲方)
乙方:__________________(简称乙方)
第一条、乙方负责维修甲方办公室的_____台空调(挂机)。
第二条、乙方的维修内容为
1、清洗空调。
2、添加制冷添加剂。
3、配置_____个空调遥控器。
4、保障空调正常工作的其他维护内容。
第三条、乙方保证于_____年_____月_____日前将维修后的空调如数交付甲方,并自交付之日起_____年内,空调再次发生故障时,乙方应及时免费保修。
第四条、乙方必须保证空调拆卸后的完好无损,承担维修期间保管拆卸空调的盗失责任,保证维护后的安装固定。
第五条、未经甲方同意不得擅自将维修工作转包给第三方,也不得擅自更换不需要更换的空调零部件。确需更换,应通知甲方,并保证更换零部件与原装部件的一致或与整机功能性能的匹配。
1、空调清洗保养并添加制冷剂_____元/台。
2、配置万能空调遥控器_____元/个。
第七条、本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决。协商不成时,任何一方可以向人民法院提起诉讼。
第八条、本合同未尽事宜,经合同双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本规定具有同等法律效力。
第九条、本合同一式_____份,甲、乙双方各执_____份,自双方签字盖章之日起生效。