随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
监理合同听谁的篇一
乙方:______________________________
关联方:____________________________
鉴于乙方未被确认为甲方办公楼装修施工方,而依协议转为该房建工程施工监理方,甲乙双方及关联方经协商达成如下协议:
1.乙方负责甲方办公楼装修施工监理,有义务指导、协助、监督关联方依施工设计蓝图进行施工,以达到使装修从外观上与效果图最大程度一致的装修目的。
2.关联方在施工过程中若有与施工设计蓝图有关的技术问题反映到甲方后,由甲方通知乙方进行解释、指导和解决,乙方须在甲方通知其以后半日内着手解决。
3.在施工过程中若有一方提出合理的变更要求,须由本协议三方共同协商确认;决定变更后,乙方须就变更部分重新出具设计图。
4.甲方向乙方支付施工图设计费及监理费合计__________元,分别于施工开始之日支付__________元,施工进度完成_______时支付__________元,装修完成并验收合格后,再支付__________元。
5.施工过程中或装修完工后,若装修从外观上无法与效果图最大程度一致,应由对此存有过错的乙方或关联方承担责任。
6.若因乙方或关联方的原因,影响施工进度,甲方有权要求其赔偿损失。
7.本协议一式三份,三方各执一份,具有同等效力。
甲方:____________________
乙方:____________________
关联方:__________________
_______年_______月______日
监理聘用合同
监理委托合同模板
工程监理聘用合同内容
监理人员的聘用合同范本
关于监理人员的聘用合同范本
公路监理细则全文
监理合同听谁的篇二
地址:____________电话:____________
法定代表人:____________
职务:____________
乙方:______________________________
地址:____________电话:____________
法定代表人:____________
职务:____________
根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。
第一条监理项目范围
甲方委托乙方,按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理,监理范围:________________________质量控制、进度控制和投资控制工作。
第二条期限费用
服务期限为____年____月至____年____月。总费用为:________万元。
第三条条款定义
1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。
2.甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。
3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。
4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。
5.在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。
第四条本合同书的开始、完成与变更。
1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。
2.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。
3.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。
4.如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
5.如果如本合同书需延长(不可抗力等),甲乙双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。
6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。
第五条甲方的权力与责任。
1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。
2.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度,甲方有权要求更换乙方主要人员,直至终止合同。
3.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。
4.甲方支持乙方的工作,按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。
5.甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。
6.甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。
7.甲方应在特殊条款中双方订明的期限内,对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。
8.甲方依据附录d按时支付乙方监理费用。
第六条乙方权力与责任。
1.乙方拥有合同中规定的权力,并承担相应全部责任。
2.乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋,必须按照监理的职业准则完成其全部职责。
3.在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助,在监理服务责任以内发生的费用,由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用,应征得甲方书面同意后,由甲方承担费用。
4.乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用合同在附录c中规定。
5.乙方必须按附录e规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意,甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构,并确认总监理工程师。
6.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施,乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员,应代之同等技能的人员,其中主要监理人员的更换需经甲方同意,乙方派驻现场监理人员应连续稳定,保证监理工作正常进行。
7.乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。
8.乙方向甲方收取的报酬,是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。
9.乙方在监理的过程中,不得泄露甲方申明的秘密,乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。
第八条调解与仲裁。
仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中,双方应保证工程建设正常进行。
第九条违约责任
由甲方原因要求终止合同,甲方应至少提前2个月通知乙方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。
由乙方原因要求终止合同,乙方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。
甲方或乙方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。
违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。
第十条甲方可视乙方的监理工作情况,进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。
第十一条特殊条款
鉴于本工程的特点与实际需要,甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:
1.额外服务:如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务,甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务的工作量和持续时间,则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方,甲方应增加额外服务费。
2.双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。
3.监理服务期限:
4.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,乙方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充合同。
5.合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整。
6.甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份,甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还甲方。
7.甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知乙方。
8.乙方不承担施工中工伤事故的责任。
9.违约金:由于甲方或乙方的原因要求终止合同,按一般条款第九条的期限办理。由于甲方原因终止合同,甲方支付乙方违约金____元。由于乙方原因终止合同,乙方支付甲方违约金____元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量,应由甲方负经济责任。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
10.奖罚:甲方可视乙方工作成效进行奖罚。资金在____元范围内,罚金在____元限度之内。
为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定,乙方使用时受甲方监督。且立账备查。
第十二条本合同自签订之日起生效,本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:____________________
代表人:____________________年____月____日
乙方:____________________
代表人:____________________年____月____日
监理聘用合同
监理委托合同模板
工程监理聘用合同内容
监理人员的聘用合同范本
关于监理人员的聘用合同范本
监理合同听谁的篇三
委托人对合同履行的监督控制权,下列说法正确的是()。
a.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告
b.监理人调换总监理工程师,须经委托人同意
c.监理人转让义务,必须经委托人书面同意
d.监理人转让利益,无需委托人书面同意
e.监理人转让支付款,必须经委托人书面同意
正确答案:abc
第2题
《合同法》规定的合同有效条件包括()。
a.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
b.当事人意思表示真实
c.合同当事人签字或盖章
d.合同应当采用书面形式
e.不违反法律或社会公共利益
正确答案:abe
第3题
下列关于fidic合同下的指定分包商和一般分包商的叙述,正确的是()。
a.指定分包商和一般分包商具有同等的合同地位
b.指定分包商不损害承包商的利益
c.一般分包商由承包商选定
d.建设单位和工程师应介入一般分包商的保护中
e.一般分包商的违约视为承包商的违约
正确答案:abce
第4题
在监理招标中,体现监理单位能力的评标内容包括()。
a.总监理工程师业绩
b.监理大纲
c.投标人资质
d.监理单位业绩
e.监理费报价
正确答案:bcde
第5题
合同不当履行中的保全措施包括()。
a.代位权
b.抗辩权
c.拒绝
d.撤销权
e.解除权
正确答案:ad
第6题
依据《中华人民共和国合同法》的规定,当合同履行地点约定不明确,且又不能达成补充协议时,()履行。
a.交付不动产的,在不动产所在地
b.给付货币的,在给付货币一方所在地
c.交付动产的,在接受动产一方所在地
d.设备采购,在采购方所在地
e.材料采购,在供货方所在地
正确答案:ae
第7题
承包人的索赔程序一般分为()。
a.事态调查
b.索赔意向通知
c.索赔报告递交
d.索赔根据
e.监理工程师审核索赔报告
正确答案:bce
第8题
以下财产中,可以用作抵押的有()。
a.幼儿园
b.房屋
c.学校
d.土地所有权
e.电器
正确答案:be
第9题
根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,委托人对监理人履行合同的监督事项包括()。
a.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意
b.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意
c.批准监理人的监理工作实施细则
d.审查监理人提交的监理报告
e.要求更换不称职的监理人员
正确答案:abde
第10题
在fidic的《施工合同条件》中,指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。
a.选择分包单位的权利不同
b.分包合同的工作内容不同
c.分包合同的当事人不同
d.工程款的支付开支项目不同
e.业主对分包商利益的保护不同
正确答案:abde
第11题
承诺应具备的条件包括()。
a.承诺只能向受要约人作
b.承诺必须由受要约人作出
c.承诺的内容应当与要约的内容一致
d.承诺必须在承诺期限内发出
e.承诺必须受法律约束
正确答案:bcd
第12题
以下是有关附条件和附期限合同的生效时间的叙述,其中正确的是()。
a.附生效条件的合同,自条件消灭时生效
b.附解除条件的合同,自条件成就时生效
c.当事人不正当促成条件成就的,视为条件不成就
d.附生效期限的合同,自期限届至时生效
e.附终止期限的`合同,自期限届满时失效
正确答案:cde
第13题
法人应当具备的条件有()。
a.依法成立
b.有必要的财产或者经费
c.有3名以上高级管理人员
d.能够独立承担民事责任
e.有自己的名称、组织机构和场所
正确答案:abde
第14题
以下对索赔的表述中,正确的是()。
a.索赔要求的提出不需经对方同意
b.索赔依据应在合同中有明确根据
c.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告(应该是提交索赔意向)
d.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
e.承包人必须执行工程师的索赔处理决定
正确答案:ad
第15题
甲、乙公司签订合同,甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成,依照《合同法》规定,其法律关系特点为()。
a.甲、乙公司作为合同主体不变
b.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务
c.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
d.丙公司不履行义务,应对乙公司承担违约责任
e.乙公司不能强迫丙公司履行义务
正确答案:abe
第16题
《建设工程委托监理合同示范文本》中明确的内容有()。
a.工程概况
b.合同生效日期
c.项目总投资
d.酬金支付方式
e.可行性研究
正确答案:abcd
第17题
在代理关系中,委托代理关系终止的条件包括()。
a.被代理人的法人终止
b.被代理人取得民事行为能力
c.被代理人取消委托
d.代理事项完成
e.代理期限届满
正确答案:acde
第18题
建设工程设计合同(一)[gf-20xx-0209]主要条款有()。
a.设计依据
b.发包人应提供的有关资料和文件
c.双方的责任
d.项目投资要求
e.委托设计任务的范围和内容
正确答案:bce
第19题
《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有()。
a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议
b.当事人订立有仲裁协议的,当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
c.当事人不愿和解、调解,可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁
d.当事人不履行仲裁裁决的,对方可以请示人民法院执行
e.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁
正确答案:acd
第20题
下列选项中,属于正常监理酬金中间接成本的是()。
a.业务培训费
b.图书资料购置费、经营业务费
c.固定资产及常用工器具、设备的使用费
d.文具、纸张、账表、报刊、文印费用
e.监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用
正确答案:abcd
监理合同听谁的篇四
委托人与监理人经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:
工程名称:
工程地点:
工程规模:
总投资:
二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
1、监理投标书或中标通知书;
2、本合同标准条件;
3、本合同专用条件;
4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自年月日开始实施,至年月日完成。
本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
委托人:(签章)监理人:(签章)
法定(委托)代表人:(签章)法定(委托)代表人:(签章)
监理合同听谁的篇五
第1题(单项选择题)某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这种行为属于()。
a.法定代理
b.表见代理
c.指定代理
d.委托代理
正确答案:d,
第2题(单项选择题)当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的,应办理抵押登记,抵押合同自()起生效。
a.签订之日
b.登记之日
c.担保之日
d.清偿之日
正确答案:b,
第3题(单项选择题)质权是一种约定的担保物权,以()为特征。
a.转移占有
b.约定保证期间
c.债权人优先受偿
d.转让办理登记
正确答案:a,
第4题(单项选择题)中标的投标人在签订合同时,招标人对施工投标保函应在()后退还。
a.业主提交履约担保
b.投标有效期
c.撤销投标书
d.保证书退还
正确答案:b,
第5题(单项选择题)下列代理种类中,()主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。
a.法定代理
b.表见代理
c.委托代理
d.指定代理
正确答案:a,
第6题(单项选择题)合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中,关于承诺期限的表述有误的是()。
a.信件未载明日期的,自接收到该信件的日期开始计算
b.要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达
c.要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
d.要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外
正确答案:a,
第7题(单项选择题)甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自()无效。
a.4月1日
b.5月1日
c.5月20日
d.6月30日
正确答案:a,
第8题(单项选择题)某采购员受a企业授权去b公司采购设备,在采购过程中,该采购员用盖有a企业公章的空白合同文本,与b公司签订了购买包装材料的合同,则()。
a.合同无效,由采购员向b公司进行赔偿
b.合同有效,但货款应由采购员承担c.合同无效,a企业可能退货
d.合同有效,货款应由a企业支付
正确答案:d,
第9题(单项选择题)下列合同内容中,()是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
a.质量
b.数量
c.标的
d.价款或者报酬
正确答案:c,
第10题(单项选择题)材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后,采购方再付款结算,若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准,采购方有权拒付货款,这是采购方行使的()。
a.不安抗辩权
b.同时履行抗辩权
c.后履行抗辩权
d.合同中止履行的抗辩权
正确答案:c,
第11题(单项选择题)某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这种行为属于()。
a.法定代理
b.表见代理
c.指定代理
d.委托代理
正确答案:d,
第12题(单项选择题)当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的.,应办理抵押登记,抵押合同自()起生效。
a.签订之日
b.登记之日
c.担保之日
d.清偿之日
正确答案:b,
第13题(单项选择题)质权是一种约定的担保物权,以()为特征。
a.转移占有
b.约定保证期间
c.债权人优先受偿
d.转让办理登记
正确答案:a,
第14题(单项选择题)中标的投标人在签订合同时,招标人对施工投标保函应在()后退还。
a.业主提交履约担保
b.投标有效期
c.撤销投标书
d.保证书退还
正确答案:b,
第15题(单项选择题)下列代理种类中,()主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。
a.法定代理
b.表见代理
c.委托代理
d.指定代理
正确答案:a,
第16题(单项选择题)合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中,关于承诺期限的表述有误的是()。
a.信件未载明日期的,自接收到该信件的日期开始计算
b.要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达
c.要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
d.要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外
正确答案:a,
第17题(单项选择题)甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自()无效。
&nb