供用水电协议书（热门19篇）

在商务交易中，签订合同协议是确保双方权益和义务得到保障的重要手段。以下是一些经典的合同协议范文，供大家参考、借鉴和学习。

水电使用协议书

乙方：

1. 用电乙方必须安装电表计量，电价为（壹元/度）。

2.甲方根据乙方申请，如用水、用电量为小额度的可采用一次性包干，包干费用为 3000 整大写：叁仟元整（包括秋涛路站、富春路站、滨江站）。费用要求乙方在进场前向甲方一次性缴纳。

1. 在协议有效期内，甲方向乙方提供指定的用水、用电接口。

2. 甲方必须保证供水、供电质量，无权随便拉闸断水、断电。如有特殊原因需停水停电，应提前通知乙方。

4. 甲方有权按《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46-20xx）检查乙方所有的.电闸箱及各种漏电开关是否符合国家标准。严禁三无产品、劣质用电设施进入甲方施工现场。

5. 甲方有权检查乙方自带用电设备是否符合国家标准，各种防护是否齐全有效。电焊设备必须装触、漏电保护器，并且做到焊接时双线到位作业。

6. 甲方负责代乙方按时缴纳水电费。如果乙方逾期不缴纳水、电费，甲方有权从逾期之日起向乙方按日收取所欠水、电费5%的滞纳金。

7. 乙方搬迁或者其他原因不再使用计费水表和供水设施，又没有办理停用手续时，甲方有权不退还用水、电押金。工程结束后所有相关费用结算完毕后退还押金。

1. 乙方有权要求甲方保障供电质量，不随便拉闸断电。

2. 当甲方发生必须进行线路检修停水、电情况时，甲方需提前通知乙方，乙方应事先做好停水、电准备。

3. 乙方必须保证全部电气作业人员持有效证件上岗作业，个人安全防护用品齐全、质量合格。

4. 甲方提供的配电箱开关下端出线起，安全用电均由乙方负责，乙方所使用的电闸箱和用电设备必须执行《施工现场临时用电安全技术规范》。

5. 乙方所使用的电闸箱和用电设备，必须保证各种用电设备、设施运行良好，规范临时用电，保证施工用电和操作人员的人身安全，不能有危及施工现场安全用电的情况发生。

6. 乙方必须服从甲方在安全用电方面的正确管理，对甲方提出的安全用电隐患要及时整改，并将整改后的情况反馈给甲方。

7. 乙方不得擅自启闭接口总闸、总闸门，如确实需要应通知甲方并由甲方进行启闭操作，不得私自向其他单位供水、电。

8. 乙方不得占压供水设施（包括管线，消防设施等），发现跑、冒、滴、漏必须及时维修和通知甲方，并及时清理场地积水。

9. 乙方工程结束后停止用水，应通知甲方拆除供水、供电设备并办理停用手续。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自协议签订之日生效。

甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：

甲方负责人（签字）： 乙方负责人（签字）：

年 月 日 年 月 日

供用电协议书

为明确供电企业（简称甲方）和自备电源用电客户（简称乙方）在电力供应与使用中的权利和义务，安全、合理、有序地供电和用电，根据国家电监会《关于加强重要电力用户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》（电监安全〔20xx〕43号）、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》及等相关法规的规定，经双方协商一致，达成以下协议，共同信守、严格履行。

1、甲方从主供电源 、备用电源 。

2、乙方自备电源容量： 千瓦,安装地点： 。

3、甲方与乙方的产权分界点按照《供用电合同》约定执行。

1、甲方应当按照双方《供用电合同》的约定，持续地向乙方提供合格的电源。

2、乙方的低压自备电源应采用双投刀闸切换电源，也可采用电气闭锁，但切换电源时，不允许有合环和并列的可能。

3、乙方的高压自备电源，电源侧的断路器，应尽量采用机械联锁装置，如开关柜距离过远，可采用电气闭锁，但应保证任何情况下，只有一路电源投入运行，而无误并列、误合环的`可能；在进户终端杆装置隔离刀闸，该刀闸操作权属供电方。

4、双电源投入运行时，必须先做核相检查以防非同相并列；乙方在架空线路或电缆线路上从事有可能导致相位变化的工作、配电室（箱）主接线发生变化、主变压器更换或大修后在重新投运时也必须作核相工作。

5、不允许高低压双电源并列运行的，必须在电源开关或刀闸上装设可靠的联锁装置。

6、经甲方调度部门同意二回高压电源同时向乙方供电，其变压器低压侧应各自分开线路供电，严禁合环运行；同时严禁低压侧使用临时线作为互为备用电源。

7、乙方自备电源不得并入电网运行（自备电厂另有规定），如需同时使用供电方电源及自备电源时，电气结线应各自分开，不得并接。

8、乙方电气值班人员，必须熟悉双电源管理相关规定及调度协议内容、设备调度权限的划分、运行方式的有关规定，必须制定并严格执行现场倒闸操作规程。

9、乙方不得并列低压双路电源；用户有自备发电机者，其自备电源与电网连接处必须装设双投刀闸，或使用电气闭锁。

10、乙方装设的自备发电机必须经甲方审核批准后方可投入运行，未经审批私自投运自备发电机，一经发现甲方可责成其立即拆除接引线并按《供电营业规则》第100条第6款进行处理。

11、未经甲方同意，乙方不得改变自备发电机与供电系统的一、二次接线，不得向其他用户供电。

1、甲方对乙方自备电源的运行使用情况有权进行检查，对安全存在的隐患提出书面整改意见；乙方整改后，应及时通知甲方进行验收。

2、乙方对其所有的自备电源应定期进行检查、检修和试验，消除设备隐患，预防电气设备事故和误动作发生。

3、乙方未依照约定履行维护检查的义务，导致自备电源设备（含保护设施）带病运行，存在安全隐患的，甲方有权对用电方直接停止供电。

4、乙方误操作或其设备缺陷，使自备电源电力向甲方电网送电导致的一切后果全部由乙方承担。

5、乙方自备电源只能作为停电时的应急措施，自发自供，不得将自备电源的电力向自身以外供电；未经甲方同意，擅自供出电源的，按《供电营业规则》相关条款规定处理。

6、乙方未执行本协议或有关规定、管理不到位，给甲方或社会带来人身、设备损害，用电方必须承担全部法律责任。

甲乙双电方因履行本协议发生争议时应依本协议之原则协商解决；协商不成时，双方共同提请政府电力主管部门行政调解；调解不成时，双方可提起诉讼解决。

1、本协议未尽事宜，按《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等有关法律、法规的规定办理；如遇国家法律、政策调整时，应按相应规定修改、补充本合同有关条款。

2、本协议有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。协议到期后，如甲乙双方均未提出变更、解除协议，本协议继续有效。

3、甲乙双方任何一方欲修改、变更、解除协议时，按《供电营业规则》第94条办理；在修改、变更、解除协议的书面协议签定前，本协议继续有效。

4、本协议自甲乙双方签字，并加盖公章后生效。

5、本协议正本一式二份。甲乙双方各执一份。

甲方：（签章） 乙方：（签章）

负责人： 负责人：

联系电话： 联系电话：

签订时间： 年 月 日

供用电协议书

：以下简称甲方（供电方）。

：以下简称乙方（用电方）。

根据乙方通信基站设备用电需求，同时保证___的正常营运秩序，明确供用电双方的权利和义务，安全、经济、合理、有序的供电和用电，经供电方、用电方协商一致后达成以下协议：

1、用电地址：

2、用电行业类别：联通通信；

3、用电类别：动力用电；

4、负荷时间特性：连续性负荷；

5、用电容量：用电人共个受电点，受电设备总容量8kw，

供电人向用电人提供负荷国家标准的电源，采用单电源单回路供电。

由甲方经电缆向乙方受电点供电，供电容量100kva；

1、经甲、乙双方确认，供用电设施产权分界点为：设在甲方向乙方供电开关处，产权分界点电源侧（包括开关）供电设施属甲方，由甲方负责运行维护管理；分界点负荷侧供电设施属乙方，由乙方负责运行维护管理。

1、在电力系统正常状况下，甲方按国家规定的电能质量标准向乙方供电；

3、在电力系统正常状况下，甲方应向乙方连续供电，但有以下情形之一的除外：

(1）供电设施计划检修或临时检修；

(2）在危及机场正常运行时而采取的有序供电；

(3）乙方逾期未交电费、违约金，经催缴仍未交付的；

(4）乙方违约用电、窃电和危害供用电安全行为的；

(5）乙方受电装置经检验不合格，在指定期间未改善的；

(6）发生不可抗力事件或甲方的紧急避险行为；

1、乙方应在产权分界点处安装用电计量装置，作为甲方向乙方计算电费的依据。

1、在甲方需对乙方供电电源侧设备进行维护维修需停电时，应通知乙方（联系电话：）；

2、若乙方逾期（一月内）不缴纳电费，甲方有权停止电力供应并计收未交电费的滞纳金，每超一天按5%收取滞纳金。待费用结清后恢复电力供应。

6、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决；

7、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，效力均等。

甲方：盖章乙方：盖章。

法人代表：法人代表：

授权代表：授权代表：

电话：电话：

开户行：开户行：

账号：账号：

签订地点：

签订日期：

供用水协议书

合同编号：______________________________。

签约地点:_______________________________。

签约时间：______________________________。

时，供水人按照最高类别水价计收水费或者按照比例划分不同用水性质用水量分类计收水费。

___________________（部门）批准的供水分类价格收取水费。

在合同有效期内，遇水价调整时，按照调价文件规定执行。

（三）水费结算方式。

l、供水人按照规定周期抄验表并结算水费，用水人在___________月_____________日前交清水费。

2、水费结算采取_______________________________________________方式。

（四）有权对供水人收缴的水费及确定的水价申请复核。

（五）应当按照合同约定按期向供水人交水费。

（六）保证计费水表、表井（箱）及附属设施完好，配合供水人抄验表或者协助做好水表等设施的更换、维修工作。

（七）除发生火灾等特殊原因，用水人不得擅自开封启动无表防险（用水人消火栓）。需要试验内部消防设施的，应当通知供水人派人启封。发生火灾时，用水人可以自行启动使用，灭火后应当及时通知供水人重新铅封。

（八）不得私自向其他用水人转供水；不得擅自向合同约定的四至外供水。

（九）由于用水人用水量增加，连续半年超过水表公称流量时，应当办理换表手续；由于用水人全月平均小时用水量低于水表最小流量时，供水人可将水表口径改小，用水人承担工料费；当用水人月用水量达不到底度流量时，按照底度流量收费。

本合同在履行过程中发生争议时，由当事人双方协商解决。也可通过。

_____________________________仲裁委员会仲裁(当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

供用水协议书

地址：_________。

邮编：_________。

电话：_________。

法定代表人：_________。

开户行：_________。

帐户：_________。

乙方：_________。

地址：_________。

邮编：_________。

电话：_________。

法定代表人：_________。

开户行：_________。

帐户：_________。

甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：

第一条供水人可供水量、压力、用水人计划用水量、用水时间，以及水费的计算方法。

可供水量：_________（方／小时）。

计划用水量：_________（方／小时）。

单位：_________（方）／元。

用水时间：_________。

水费：共计人民币（大写）_________。

第二条设备安装费用的负担：_________。

第三条水费的交付时间和结算办法：_________。

第四条双方协商同意的其它条款：_________。

第五条违约责任：_________。

第六条上述条款如有未尽事宜，双方得以随时协商，签订书面补充协议，同本合同效力相同。

第七条本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以委员会申请仲裁或起诉于_________人民法院。

第八条本合同有效期：从双方签字盖章之日起至_________年_________月_________日止。

第九条本合同正式本一式三份，双方各执一份，城市供用部门保存一份。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

签订地点：_________签订地点：_________。

供用电协议书

甲乙双方于_________年_________月_________日于_________市_________区签订供电合同如下：

为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用秩序，安全、经济合理地使用电力，根据《中华人民共和国合同法》以及《全国供用电规则》的规定，经供用电双方充分协商、特订立本合同，以便共同遵守。

1．双方因_________市_________区现只有_________千伏工农线供电，线路已满负荷运行，电压质量不良，不能再增加供电负荷。甲方_________千伏变电所现轻负荷运行。为了解决_________区用户生产用电，双方协商新增负荷由甲方供电。

2．甲方_________千伏变电所_________千伏安主变压器因内部有放电声，暂停运行检修，更换为_________千伏安主变压器投入运行。乙方同意保留_________千伏安用电契约容量，投入时不再重新申请增容。

3．甲方同意暂外带乙方的用电负荷共_________千瓦_________安培，掌握其用电情况，负责供电和设备的安全运行。

4．电费收缴办法：乙方用户由乙方直接装表计量收取电费。甲方总电度表减去其它用户的其余部分电度数，由乙方向甲方收取电费。

5．甲方外带乙方用户和其他用户负荷是暂时的供电措施。_________区变电所建成后，乙方计划的10千伏电网供_________区负荷。

6．本合同于_________区变电所建成后失效。

甲方（盖章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（签章）：_________法定代表人（签章）：_________。

供用水协议书

（征求意见稿）。

供合字（）号。

供水方：

（甲方）。

用水方：

（乙方）。

为了促进供水方（以下简称甲方）的健康发展，维护用水方（以下简称乙方）的合法权益，明确供用双方的权利和义务，根据中华人民共和国《合同法》、《消费者权益保护法》、国务院《城市供水条例》、湖南省《实施〈城市供水条例〉办法》、《城市供水价格管理实施办法》，经甲乙双方协商一致，自愿、平等订立本合同，以便共同遵守。

6、甲方应按规定定期对结算水表进行周期检定，对质保期内的'水表因自然损坏造成的表停、表坏、应当及时维修或更换，甲方可根据乙方前三个月平均用水量估算本月水量水费。由于甲方抄错表，结算水表计量不准等原因多收的水费，应当据实退还。

供用水协议书

用水方：＿＿＿＿＿＿。

为了保证供用水的正常进行，协调关系，明确各自的责任，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合供用双方的实际情况，经协商一致，订立以下条款，共同信守。

1．供水方水力可供量，用水方计划用水量，用水时间：

2．设备安装费用的负担：

3．水费的计算和结算方法：

4．（1）供水方的权利义务：

（2）用水方的权利义务：

5．违约责任：

6．上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，作为附件。

7．本合同在执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向人民法院起诉。

8．本合同有效期：从双方签章之日起到＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止。

9．本合同一式＿＿＿份，供、用方各执一份。

供水方：

用水方：

（盖章）。

（盖章）。

法定代表人：＿＿＿＿＿＿。

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿。

开户银行：＿＿＿＿＿＿＿。

开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

供用电协议书

根据乙方通信基站设备用电需求，同时保证的正常营运秩序，明确供用电双方的权利和义务，安全、经济、合理、有序的.供电和用电，经供电方、用电方协商一致后达成以下协议：

1、用电地址：

2、用电行业类别：联通通信；

3、用电类别：动力用电；

4、负荷时间特性：连续性负荷；

5、用电容量：用电人共个受电点，受电设备总容量8kw，

供电人向用电人提供负荷国家标准的电源，采用单电源单回路供电。

由甲方经电缆向乙方受电点供电，供电容量100kva；

施属乙方，由乙方负责运行维护管理。

1、在电力系统正常状况下，甲方按国家规定的电能质量标准向乙方供电；

3、在电力系统正常状况下，甲方应向乙方连续供电，但有以下情形之一的除外：

1）供电设施计划检修或临时检修；

2）在危及机场正常运行时而采取的有序供电；

3）乙方逾期未交电费、违约金，经催缴仍未交付的；

4）乙方违约用电、窃电和危害供用电安全行为的；

5）乙方受电装臵经检验不合格，在指定期间未改善的；

6）发生不可抗力事件或甲方的紧急避险行为；

1、乙方应在产权分界点处安装用电计量装臵，作为甲方向乙方计算电费的依据。

2、若乙方逾期（一月内）不缴纳电费，甲方有权停止电力供应并计收未交电费的滞纳金，每超一天按5%收取滞纳金。待费用结清后恢复电力供应。

6、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决；

7、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，效力均等。

甲方：盖章乙方：盖章法人代表：

授权代表：

电话：

开户行：

账号：

签订地点：

签订日期：

法人代表：授权代表：电话：开户行：账号：

供用水协议书

为明确供、用水双方在自来水供应和使用过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、国务院《城市供水条例》、《浙江省城市供水管理办法》等有关规定，经供、用水双方友好协商，订立本合同，共便共同遵守。

第一条用水地址、用水类别。

1.根据用水人要求，供水人同意在______________________(地址)向用水人供应自来水。

2.用水人用水类为居民生活用水，计费水表口径为dn__________mm。

第二条供水方式和质量。

在合同有效期内，供水人应保持不间断供水，提供的自来水水压应符合国家标准，水质符合国家《生活饮用水卫生标准》。

第三条用水计量、水价及水费结算。

1.供、用水双方按照计费水表计量的水量作为水费结算的依据，计费水表须经台州市质量技术监督局或其经其授权认可的检验机构检定合格。其安装、移位、更换、定期检验与拆除等均由供水人办理，用水人应予以配合。

2.用水人对计费水表准确性有异议时，可依法申请检定，经法定检验机构检定，计费水表计量误差超过规定标准的，当月按验表结果核收水费，此前的水量不作调整，水表检定、复装等费用由供水人承担;计量误差在规定标准以内的，用水人除缴纳正常水费外，还应承担水表检定、复装等费用。

3.因用水人原因造成不能抄见水表或遇计费水表故障的，按《台州市城市供水管理办法》规定执行。用水人无正当理由连续_____个月以上停止用水的，供水人可拆除结算水表并对其销户，用水人要求复装时，应当重新办理用水手续。

(二)水价。

水价执行政府定价，即指按________市人民政府价格行政主管部门颁布的供水分类价格核定及代收费规定执行。在供水期限内，若遇水价调整的，按政府价格行政主管部门颁布的调价文件规定执行。

(三)水费结算方式。

供水人按周期抄验水表并向用户收取水费，用水人应在接到供水人出具的《水费缴纳通知单》之日起____日内缴清水费。

1.供、用水设施的维护、管理责任以计费水表为分界点，水源侧的管道及附属设施(含计费水表)由供水人负责，用户侧的管道及设施由用水人负责。用水人发现计费水表封印损坏或脱落，水表箱、阀门等设施损坏的应及时通知供水人。

2.对有计划的管道检修及施工等原因造成停水或降压的，供水人应提前___________小时通过张贴停水通知或媒体公告等其他形式通知用水人。

3.供水人专门设立报修服务电话(____________)，及时组织人员前往修理。

第五条违约责任。

(一)供水人的违约责任。

1.经供水行政主管部门及其它有关法定部门认定，由于供水人责任造成的停水、水压降低、水质事故给用水人造成损失的，供水人应承担赔偿责任。

2.经供水行政主管部门主其它有关法定部门认定，供水人未按规定检修供水设施、在供水设施发生故障后未及时抢修，给用水人造成损失的，供水人应承担赔偿责任。

3.由于不可抗力的原因造成停水、水压降低或水质事故，使用水人受到损失的，供水人不承担赔偿责任，但供水人应积极采取措施，并及时恢复通水。

1.用水人逾期不缴纳水费的，供水人按应缴纳水费额每日加收千分之五的违约金。用水人无正当理由连续两次不缴纳水费的，供水人可中止对其供水，但应提前五天通知用水人，由此造成的损失由用水人自行承担。

2.用水人未经供水人同意擅自改变用水类别的，除补缴相应用水类别水价差价外，另应向供水人支付违约期间水费总额百分之_____的违约金，并补办有关手续。

3.用水人未经供水人同意不得向他人供水,擅自转供自来水的，用水人应立即停止转供水行为，并且向供水人支付违约期间应缴纳水费总额百分之______的违约金。

4.用水人私自开启计费水表封印、更换计费水表、拆装计费水表等致使计量失准的行为均属窍水行为，供水人有权中止供水，并移送有关部门按规定处理。

5.因用水人原因造成计费水表及附属设施损坏的，用水人应承担赔偿责任。

第六条争议的解决。

本合同在履行过程中发生争议时，供、用水双方可以通过和解或者调解方式解决争议。如不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方选择以下_____方式解决争议：

a.向当地人民法院起诉;。

b.向台州仲裁委员会申请仲裁。

第七条本合同自双方当事人签字(盖章)后生效，至用水人销户或过户后自动终止。本合同一式叁份，供水人执贰份，用水人执壹份。

供用电协议书

乙方：中国电信股份有限公司荆州分公司。

住所地：沙市区江津西路283号。

根据乙方建设需要，甲方为了支持电信事业的发展，双方经过友好协商，达成如下协议：

一、用电方基站所在地：沙市区红门路23号飞腾数码广场。

二、基站用电期限：自20__年元月1号起至设备拆除为止。

三、用电方每年需交付伍仟圆整(5000元整)人民币为设备用电电费，供电方需要向用电方提供相应票据。

3、用电方不得向外转供电，否则供电方有权终止对用电方供电，并且因此带来的后果由用电方负责。

本协议一式两份，双方各执一份，于20__年1月1日起生效。

甲方：乙方：

代表签字：代表签字：

联系人：联系人：

电话：电话：

年月日年月日。

水电承包协议书

甲方：(发包方)乙方：(承包方)

第一条工程概况

3.本项工程预计费用______元人民币。

第二条材料供应的约定

1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第三条关于工程质量及验收的约定

2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：

1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

2.乙方承包内容：

1).水电开槽、布线、穿线、埋槽

2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

3).水电施工的穿墙、打孔、切割

4).开关面板安装

5).小五金、马桶、的安装

6).后期灯具的安装

3.工程结算方式：按实结算：总价结算：20元平米(套内面积)

第六条违约责任：

1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。

第七条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

第八条合同的变更和解除：

1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第九条.其它约定：

1.双方同意由

第三方监理(厦门xx公司)进行协商工作。在未经

第三方监理(厦门xx公司)确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。

2.经过

第三方监理(厦门xx公司)确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元天的劳务费。

5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

第十条附则

(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

(二)本合同签订后工程不得转包。

(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

(四)合同有效期至_____________________。

(五)水电工程保修________年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

供用电协议书

供用电协议书

甲乙双方于_________年_________月_________日于_________市_________区签订供电合同如下：

为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用秩序，安全、经济合理地使用电力，根据《民法典》以及《全国供用电规则》的规定，经供用电双方充分协商、特订立本合同，以便共同遵守。

1．双方因_________市_________区现只有_________千伏工农线供电，线路已满负荷运行，电压质量不良，不能再增加供电负荷。甲方_________千伏变电所现轻负荷运行。为了解决_________区用户生产用电，双方协商新增负荷由甲方供电。

2．甲方_________千伏变电所_________千伏安主变压器因内部有放电声，暂停运行检修，更换为_________千伏安主变压器投入运行。乙方同意保留_________千伏安用电契约容量，投入时不再重新申请增容。

3．甲方同意暂外带乙方的用电负荷共_________千瓦_________安培，掌握其用电情况，负责供电和设备的安全运行。

4．电费收缴办法：乙方用户由乙方直接装表计量收取电费。甲方总电度表减去其它用户的其余部分电度数，由乙方向甲方收取电费。

5．甲方外带乙方用户和其他用户负荷是暂时的供电措施。_________区变电所建成后，乙方计划的10千伏电网供_________区负荷。

6．本合同于_________区变电所建成后失效。

甲方（盖章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签章）：_________ 法定代表人（签章）：_________

供用电协议书

合同编号：

供电合字第________号。

为了保证供用电的正常进行，协调关系，明确各自的责任，根据《_____》的`有关规定，结合供用双方的实际情况，经协商一致，订立以下条款，共同信守。

一、供电方电力可供量，用电方计划用电量，用电时间。

二、设备安装费用的负担。

三、电费的计算和结算方法。

四、双方协商同意的其他条款。

五、违约责任。

七、本合同在执行中发行纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解_____，也可以直接向人民法院起诉。

八、本合同有效期：从双方签章之日起到________年________月________日止。

九、本合同一式________份，供、用方各执一份，副本送________银行、________工商局(所)各一份备案。

供电方：(盖章)________________。

代表人：________________________。

开户银行：______________________。

帐号：__________________________。

用电方：(盖章)________________。

代表人：________________________。

开户银行：______________________。

帐号：__________________________。

水电清包协议书

甲方：

乙方：

甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：

一、工程概况:。

1、工程地址：

2、工程名称：

二、工程内容：水电清包施工，即水电管路铺设、预留、预埋、玻璃幕墙预埋件预埋及加工。

1、严格按照水电规范要求及水电图纸施工，每道工序需经质检、监理验收合格为准。

2、强弱电管线预埋、给排水管道预留洞，预埋件预埋在此其间内出现问题，由乙方免费维修，保证预埋管路畅通不堵塞，预留洞、预埋件位置、标高准确。甲方发现上述情况，根据严重程度进行处罚。

三、清包工价格。

每人每天：150元。麦收期间每人每天：300元，发放工资时间为年月日至2012年月日;人数、工日以施工现场当天考勤为准。工资和事后由现场项目经理发放到每个人手中，其他人员不能代领工资。

四、付款方式。

以甲方通知截止日期为准，三天内付清劳务费。

五、材料。

1.水电材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌自主购买，乙方负责施工。

2、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

3、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。

4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格五倍从人工费中扣除。

六、安全。

施工当中，乙方必须服从甲方安全管理，严禁违规操作，否者出现任何安全事故责任都由乙方负责。

七、补充。

1、甲方向乙方提供食宿。

2、甲方向乙方提供施工工具。

3、本工程的乙方由共6人组成，以为代班组长，负责看图施工，监管质量、安全等事项。

七、本协议一式两份，甲乙双方签字之日起生效。

甲方：

乙方：

下一页更多精彩“水电清包工合同范本”

水电维修协议书

甲方：__________（发包方）。

乙方：__________（承包方）。

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条：工程概况。

1、工程地点：__________。

2、工程承包方式：

a承包人包工包料；

b承包人包工部分包料；

c承包人包清工。

4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

第二条：材料供给的约定。

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的`，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

第三条：关于工程质量及验收的约定。

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

4、本工程由_______方设计施工方案。

第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定。

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定。

1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体竣工验收合格后支付20%。

2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

3、双方款项住来均应出具收据。

4、工程结算方式：水路____米，电路____米。

5、乙方承包内容：

1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；

2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；

3、水电施工穿墙、打孔、切割；

4、开关插座面板安装；

5、小五金的安装；

6后期灯具的安装（水晶灯另计）；

7、其他收费项目另计。

第六条：纠纷处理。

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条：全同的变更和解除。

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第八条：其它约定。

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条：附则。

1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

4、合同有效期至_______。

5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方________签字（盖章）乙方________签字（盖章）。

___年___月___日___年___月___日。

范文甲方：乙方：北川羌族自治县支点人力资源服务有限公司为更好的促进机关办公效率提高和促进公司业务开展，现甲乙双方就乙方对甲方办公场所水电维修等相关事宜本......

学校在现实社会中，人们运用到协议的场合不断增多，协议能够成为双方当事人的合法依据。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，下面是小编为大家整理的学校水电......

水电工协议书

发包人：（全称）云南开远市解化厂棚户区改造工程一期1#、2#楼承包人：（全称）水电工施工组：

根据《中华人民共和国建筑法》《建筑工程现行施工规范》《建筑工程强制性标准》，为了明确双方在施工过程中的责任、权利、义务，经发包人和承包人双方共同协商，自愿达成一致意见，签订以下协议：

一、工程名称：开远市解化厂棚户区改造工程一期1#、2#楼。

二、承包形式：工程包工不包料。

三、承包范围：

（1）本承包工程包括在建工程蓝图内的水电安装至最终验收合格，施工现场临时水电安装维护，参加工地施工水电的抢修。（2）工程临时设施、自用工具房搭拆由承包人自行负责。（3）施工所用机械的装卸、安装、拆除、保养均含在承包人范围内。

（4）施工当中所用的小型工具及劳保用品由承包人承担（如电动工具、安全帽、保险带等）。

（5）承包人的施工人员住宿、食堂应自行负责，施工现场不提供场所。

（6）承包人应对现场的文明施工进行实施和管理。

（7）承包人应派专业管理人员配合发包方管理人员进行施工现场的质量、进度、安全的管理和监督。

(8)承包人应对本工程现场自用材料及设备的清收堆码，做到文明施工。

四、承包价款计算方式、进度款付款方式、最终结算方法：

（1）计算工资价格按建筑面积每平米：人民币元，由发包人包工给承包人。

（2）进度款付款方式：以项目部最初拨款为准，发包方按实际进度的开始付给承包方，以后每月按进度的付款。

（3）最终结算方式：经项目部及各有关部门最终验收合格在天付清尾款。

五、质量要求：

(1)承包人在施工过程中必须执行国家、行业、地区现行的规范、标准及法律法规，检查不合格的承包人无条件返工，返工费及材料费由承包人承担。

（2）承包人必须按图施工，必须无条件接受承包方管理人员的正确指挥和监督。

（3）承包人在施工中不听从指挥盲目施工，违规违章作业造成的一切后果，均由承包人负责。

（4）承包人违规违章作业发包人有权进行处理，如：停止作业、停工整顿，对拒不接受管理的，发包人有权清退承包方出场，退场后结算按实际完成工程量的进行结算。

六、安全文明施工的责任范围：（1）承包人在施工中严格执行建筑工程安全生产管理条列、规范、标准及操作规程、安全技术交底、现场交底。

（2）承包人必须杜绝重大伤亡事故，轻伤率控制在每次5000元内，由承包方承担。如承包人违章施工操作发生重大伤亡事故，承包人承担万元的违约金，重伤事故一次承包人承担万元的违约金，并独立承担司法责任，轻伤事故一次承包方承担千元的违约金。

（3）承包方施工作业人员进场后必须学习有关安全技术操作规程，自觉遵守发包人的《安全管理条列》规定，接受并服从安全管理，如有违反，按公司及项目部安全管理规定进行处理。

（4）承包人在施工中，严禁非专业人员乱接施工用电及使用工地现场的施工设备及设施。

（5）承包人必须保证施工现场内道路畅通，不乱堆乱放，剩余材料堆码整齐，场内无积水。

（6）施工作业层必须每日清理作业面材料，能使用必须及时使用，不能使用的必须集中堆放。

（7）搅拌机区域内整齐有序，无废物，机械、机具、车辆进场内的停放，保持清洁。

（8）施工的材料、废弃物、机械具等若因承包人不及时清理，发包人有权组织人员进行清收，发生的费用由承包人承担，并由承包人承担500元违约金。

（9）严禁偷盗施工现场及建设单位场区内的所有财物，若发生偷盗按价值十倍赔偿，情节严重者报送当地公安机关处理。

（10）禁止施工现场出现打架斗殴，若发生进行说服教育和罚款，情节严重者送当地公安机关并追究刑事责任。

七、承包工期：

（1）开工日期：年月日，竣工日期：年月日。

（2）施工中严格按项目部编制的施工进度计划执行，不能按期完成的，发包人有权组织人员配合完成，人工费按当地市场最高工资单价进行结算，并由承包人承担。

（3）工期延误：如因不可抗力的原因或因停电、停水及发包人的原因造成的延误，必须由项目经理签字认可后方可延顺，其余因承包人责任造成的工期延误，将按项目部管理规定进行处理。

（4）材料：本工程所用材料由发包人提供，承包方所需材料应提前七天以书面计划报项目部，七天后因发包方材料不能按时进场工期延顺。

八、违约及赔偿：

（1）发包人违约：不按时支付施工进度款，承包人有权停止施工。

（2）承包方违约：承包人在签订协议后退出或中途停工承担万元违约金，不执行协议条款规定的责任、义务承担万元违约金。

九、合同其余条款。

（1）协议书正本由发包人、承包人各执一份。（2）本协议书发包人、承包人签字生效。

（3）本协议条款未尽事宜，双方根据实际情况协商解决。

（4）项目部制定的质量、安全及有关处罚条例作为本协议的附件，同样具有同等的法律效力。

（5）搬迁房工程增减工程量按实际工程量计算，并作为进度款和结算的依据。

（6）甲方提供大型机具，作业时辅助材料小型工具由乙方自理保管。

（7）临时用工：技工普工。

发包人章：承包人签字：

发包人签字：承包人身份证号：

发包人电话：承包人电话：

日期：年月日

水电维修协议书

乙方：_________。

为了推进我校后勤工作社会化的进程，根据《_________》，就校园物业零星维修由乙方承接，经双方协商，达成以下协议。

自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

1．保障全校正常的教学、工作、生活秩序，监管好学校固定资产和设备。

2．计划和审定大型设备维修项目。监管乙方承担的维修责任。

3．监督乙方的维修业务，评价维修服务质量。

4．测评乙方目标责任，达不到要求的监督乙方整改，直到达到要求。

5．按期支付托管维修经费。

6．组织审计维修经费的使用管理。

1．负责学校水电及动力设施（泵房、高低配电、室内外水电线路）的日常管理、保养、维修。

2．负责学校所属建筑物和建筑物内的门、窗、桌椅、床的日常维修和基础设施（窨井、下水道、化粪池等）的日常管理和零星维修。

3．负责学校通讯设备的维修。

4．经常主动巡回检查，及时维修，确保校内设备完好正常运转，并尽可能节约成本，提高物品利用率。

1．保障全校正常的教学、工作、生活秩序，维护好学校固定资产和设备。

2．管好维修人员，责任明确，业务熟练，工作到位，作风端正，服务态度好。

3．建立健全行之有效的`项目业务维护维修细则及其管理规章制度。

4．全权保管好国有资产，严防国有资产破坏或流失，维持设备完好率在95％以上。

5．既保障供应，又防止浪费流失，积极做好节水、节电工作，建立责任包干制和巡回检查制度，与奖惩挂钩。

6．坚持每周一、四上午巡回上门零星维修服务。

7．合理使用和严格管好维修经费，接受甲方的审计。

8．完不成目标要求，接受甲方处理。

协议未尽事宜，由双方协商解决。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

签订地点：_________签订地点：_________。