劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议,是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。
最新充电站建站合同模板篇一
承包人(乙方):
一、甲方将位于 的 水电站承包给乙方。
二、承包期限:
承包期限为三年,从20xx年 月 日到 年 月 日。承包期满,双方须继续合作,可以另行订立合同。
三、承包费上缴
1、上缴方式:实行税后利润上缴;
2、上缴数额:甲方收取税后利润的51%,作为承包费;乙方获取税后利润的49%,作为乙方承包所得利润。
四、 双方的具体权利义务
(一)、甲方的权利义务
2、负责监督乙方进行正常生产,合理使用水电站的机器设备、设施。
本合同履行期间,乙方不能组织正常生产累计达两个月的;或因损坏、丢失、擅自处理机器设备(包括设施)的情形而不能及时修复、增补的,甲方有权单方解除本合同,并按财产移交表的财产价值和甲方应得的承包费向乙方索赔。
本合同生效后,甲乙双方对水电站财产进行移交(具体财产及其价值以移交表为准)。
(二)、乙方的权利义务
1、负责水电站的生产经营事宜;
2、负责合理安排职工、按时为职工发放工资;
3、负责处理和承担职工的工伤事宜;
5、对外协调好各种社会关系,保证水电站正常生产;
7、本合同生效后三日内,向甲方交纳保证金3万元,以甲方出具的收条为准。
五、违约责任
本合同签订后,合同双方应严格遵守履行,任一方不履行给守约方造成经济损失的,须向守约方支付违约金(违约金为3万元)。
六、免责条款
因不可抗力原因导致本合同不能继续履行的,合同双方免责。但因不可抗力产生损害结果的,仍按本合同相关条款履行。
七、附件及未尽事宜处理
1、 财产移交表为本合同附件;
2、本合同未尽事宜由合同双方协商签订补充合同,补充合同与本合同有同等法律效力。
八、合同效力
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方: 乙方:
20xx年 月 日
最新充电站建站合同模板篇二
一、承包内容:岭埔水库水电站现有水轮发电机组(400kw)及厂房和配套的水工建筑物,升压变压器,值班宿舍等。
二、承包期限:自 年 月 日起至 年 月 日止。
三、甲方义务
1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。
2、甲方的债权债务自行承担,与乙方无关。
3、若因国家政策调整或不可抗拒因素,需收回上述经营管理权,甲方应退还乙方已缴纳的履约保证金(扣除当年度应缴纳的承包价款所剩余的部分)。
4、电站原有的职工,由甲方自行安置。
四、乙方义务
1、承包价款缴纳时间计算:乙方从承包期的第一年至第二十九年即 年 月 日至 年 月 日,每年向甲方上缴电量___万度(承包电度折现金计算),最后一年即第三十年2039年 月 日至 年 月 日(按承包电度折现金计算)。
2、乙方必须在成交确认书发出3日内一次性付给甲方承包期限最后一年的承包款___万元(按中标电度以元/度折现金计算),作为承包期间的履约保证金。
最新充电站建站合同模板篇三
承包单位:
根据《_合同法》和《_建筑法》的规定,结合本工程具体情况,经甲、乙双方友好协商,乙方承包甲方承接的“ ”有关事宜达成如下合同条款,望双方共同遵守、执行。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程期限:年日或按甲方承接的对外合同工期要求共
合同价款:采用总价人民币元(大写)(工程施工中的垂直运输,施工现场用水电,水泥与河沙,安装用钢筋等相关辅助材料费用由甲方负责)。
工程单价:/米,工程量米。
二、合同文件使用的语言文字标准、规范和适用法律。
本合同文件使用汉语。
适用标准、规范:按国家有关混凝土预制产品生产及安装质量评定标准和施工技术验收规范,符合京津城际铁路公司质量验收标准以及甲方所提供图纸和本工程要求标准执行。
_有关法律、法规均对本合同有约束力。
三、甲方义务
在开工前日,协助业主进行图纸会审,审定乙方编制的施工组织方案,向乙方进行技术交底。
协调处理甲乙方与业主的关系,协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理工作。
应在更换前三日以书面形式通知乙方。
按合同约定支付工程款项。
在经业主确认设计方案后不得擅自变更设计方案或终止本合同(含设计、施工方案),否则,对给乙方造成的损失承担全部赔偿责任。
四、乙方义务
按甲方要求完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方批准签字后使用。
按甲方认可的设计方案要求并根据现场实际需求量,乙方组织材料、机具、劳动力进行施工。
指派一名为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。如需更换工地代表,应在更换前三日以书面形式通知甲方。
材料的运输,二次转运及现场施工。
按甲方审定的施工组织方案,保证材料供货及施工进度,做到安全文明施工。
产品质量应达到甲方约定的质量标准,并出具相关技术资料。
不得擅自变更经甲方签字确认的设计方案或终止合同,否则,对给甲方造成的损失承担全部赔偿责任。
五、施工安全
乙方严格按国家有关现行安全法规采取相应的安全防范措施,并建立安全文明施工计划书,施工过程中因乙方违章作业造成的工作事故由乙方自行负责。
六、工期延误
对以下原因造成竣工日期推迟的延误,以甲方代表确认,工期相应顺延:
设计变更、工程量变更增加造成工期延误。
一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计8小时(含8小时)。
因甲方原因(未按施工进度提供作业面,影响乙方关键线路进度)造成的工期延误,并由甲方承担乙方的停工、窝工损失。
不可抗拒自然因素造成工期延误。
七、付款方式:
本合同签订生效并进场施工后七日内,甲方按合同向乙方支付工程制作模具定金人民币 元(大写) ,乙方即组织材料进行制作产品样品。
产品样品外观和相关质量经乙方组织验收合格后,甲方根据本合同工程量向乙方支付工程材料预付款计 元,大写 ,乙方材料进场后进行安装施工,当乙方完成工程量的 %时,甲方向乙方支付第一次工程进度款为总工程款的 %计价 元。
当乙方安装完成工程量的%时甲方向乙方支付第二次工程进度款为总工程款的 %,计价 元(此次付款减扣模具定金 元,实付 元。)
当乙方工程完工,经甲乙双方验收合格后,甲方向乙方支付总工程款的10%计价 元整。
余下工程款项经业主单位验收后支付总工程款5%,计价 元。
余下总工程款5%作为本工程质量保证金,本工程质量保证半年内无质量缺陷,甲方向乙方支付2%,计价为 元,余下3%保证1年内支付完毕,计价 元。
工程款以转帐方式支付至合同约定乙方帐户:以现金方式支付(须由乙方每次以书面形式指派或委托指定的专人收取)的,结算时以乙方出具的加盖有乙方财务专用章的发票或乙方指派经办人的现金收条为准。
乙方工地代表或其他工作人员以乙方名义向甲方借款。非经乙方事先书面确认,乙方将不予认可,其造成的损失由甲方自行负责。
八、工程验收
在乙方制作样品后,经甲方进行生产的验收,并发出书面通知进行批量生产,甲、乙双方在工程进行中应及时对隐蔽工程进行验收。
在经甲、乙双方验收合格二日内,甲方应在验收记录上签字。
如甲方要求对已隐蔽工程重新检验时,乙方应予同意。若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,且工期不顺延。
乙方工程合同约定内容完工后,须提交竣工验收报告并以书面通知甲方进行单项工程验收。甲方应在接到验收通知七日内组织验收,经验收合格后三日内办理验收移交手续。
对甲方依照合同提出的合理整改要求,乙方应及时予以完善解决。乙方整改结束后应及时向甲方提交整改完工报告,甲方在收到整改完工报告后三日内组织验收。
工程验收合格后,甲、乙双方应在验收报告上签字认可。
工程的验收以业主验收合格为准。
九、合同价款的调整
施工中如发生设计变更,双方应根据具体情况另行协商。如因设计变更造成乙方经济损失,则由甲方向乙方赔偿相应损失。
施工中如有增添工程项目,甲、乙双方另行签订补充合同或以现场签证为准,增添项目的工期应另行确定。
在施工中若出现合同价款应予以调整的情形后三日内,乙方应将调整的原因,金额以书面形式通知甲方代表。
十、工程量的确认
乙方(单项)工程完工后须向甲方现场代表提交共同确认工程量的报告。甲方代表应在接到报告后三日内会同乙方确定审定时间,并在审定人员和时间确定后十四日核实已完工程量(下称“计算”)。
计量应双方到场,若一方在约定时间内未到场计量,则另一方的计量结果有效,且作为结算依据。
十一、竣工结算
工程竣工验收合格后五日内,乙方向甲方递交竣工结算报告及结算资料,甲方应予以签收。
甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后在国家规定的二十八日内进行核实,给予确认或提出修改意见。
十二、违约责任
甲方违约应承担的责任;
甲方未按合同约定支付乙方工程进度款,乙方有权停工、工期应予顺延。 甲方未按合同约定支付乙方工程竣工结算价款的,逾期应向乙方支付应付款项每日万分之五的违约金直至款项付清为止。
十三、合同争议的解决
若因本合同发生纠纷,双方应友好协商解决,如协商不能解决的应向乙方所在地法院提起诉讼。
十四、合同生效
甲、乙双方的任何补充合同、协议、承诺或备忘均应以书面方式予以确立,乙方不认可任何口头形式的补充合同、协议、承诺或备忘。
十五、合同份数
本合同书共四份,正本、副本各一式二份,甲、乙双方各执正本、副本一份且同具法律效律。
十六、其它约定
本合同条款甲、乙双方已认真阅读完全、充分理解,签字盖章之日生效,在双方履行完合同约定的内容后,本合同自行失效。
本合同中未尽事宜,甲乙双方本着互诚互信,平等合作的态度,另行签订谅解备忘录,妥善解决。
甲方(签章): 乙方(签章):
单位地址: 单位地址:
法定代表人: 法定代表人:
授权代表人: 授权代表人:
电话: 电话:
签订日期: 签订地点:
最新充电站建站合同模板篇四
承包人(乙方):
为明确双方的权利和责任,保证工程的顺利进行,本着公平、公正、平等的原则,根据_《建筑法》、《合同法》等特制定本协议。
一、 工程名称:清丰县老菜市场
二、 承包方式:一次性包干
三、 承包范围:
1,清丰县老菜市场(仅限于青云胡同以西至新建一期商住楼以东、衙前街至护航路)内的中间钢架菜棚、四周小门面房、菜台子、原司法局办公楼等所有旧建筑物的拆迁及建筑垃圾外运。
2,原钢架菜棚混凝土基础的拆除及外运。
3,将新建二期工程(仅限二期a、b、c区)满足打桩要求土方的清理及外运(深约米至米)。
四、 承包价格:以上拆迁范围的所有旧材料规承包人所有,发包人再支付给承包人3万元拆迁费。
五、 付款方法:协议签订后发包人以现金方式支付给承包人3万元拆迁费,承包人出具相应的_。
六、 本协议一式两份,甲乙双方各自一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
最新充电站建站合同模板篇五
承包方(乙方):
根据《_____》和其他相关规定,甲乙双方就______________项目的充电桩安装工程达成一致意见,为明确双方的权利义务,先就本工程的相关事宜达成如下协议,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:
4、承包范围:
5、合同价款:
6、技术要求:
二、工程工期
1、在具备施工条件时,由甲方通知乙方进场。
2、计划开工时间:_______年_____月_____日,计划完工时间:_______年_____月_____日。
三、工程结算
本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化,甲应与乙方协商,若乙方同意更改,则双方应签署洽商文件确认。
四、付款方式
1、合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金。
2、乙方完成本工程的一般工程时,甲方支付___30___%的进度款。
3、乙方完成本工程,甲方验收合格后,甲方支付__40____%的工程款。余下10%作为质保金,在保修期满时无息支付给乙方。
4、每次付款前,甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票,否则甲方有权拒绝付款,并不承担逾期付款的责任。
五、工程管理、质量及安全事项
1、甲方指派代表,负责及时处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。
2、在施工过程中,乙方应随时进行质量自检工作,并随时接受甲方的检查、检验。
3、对于不符合质量要求的,乙方必须无条件的进行返工或改正,全部费用由乙方承担。
4、乙方应确保工程质量,工程进度,严格按合同规定的工期按时交工。
5、乙方应保证施工现场整齐清洁及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点,如不能按甲方要求及时清理甲方则通知物业清理,费用由乙方承担。
6、乙方应认真做好施工安全措施,确保施工安全。施工过程中因乙方原因造成的安全事项概由乙方自行负责。若是第三人造成的,甲方应协助乙方处理。
六、验收
1、工程完工时,乙方应向甲方发出验收通知。
2、甲方在收到验收通知后三日内应组织人员验收。
3、验收标准遵照国家行业中更严格的标准。
七、保修
本工程保修期为_______年,在保修期内,乙方应承担所有保修,若乙方违反保修义务,致使甲方将工程交由第三方维修的,乙方应承担所有费用,甲方有权从质保金中扣除相关费用;保修期过后,双方另行签订维修条款。
八、违约责任
合同履行中,任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿;若违约导致合同无法履行,则守约方有权通知违约方解除合同,并有权向违约方收取合同借款_______%的违约金。
九、争议解决
因合同履行引发的争议,双方协商解决,协商不成的,双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
十、附则
1、本合同自双方签字后生效,双方义务履行时失效。
2、合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等效力。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
负责人:
联系方式:
合同履行地:
签订时间:_______年_____月_____日
乙方:
负责人:
联系方式:
合同履行地:
签订时间:_______年_____月_____日
最新充电站建站合同模板篇六
本人xxx,2014年07月毕业于xxxxx,取得建电气工程及其自动化学士学位,现就职于xxxxx,从事水利水电设计相关工作,至今已是第七年了,期间于2017年12月取得助理工程师资格。
认真贯彻执行党的路线、方针、政策,认真学习马列主义、^v^思想、^v^理论、“三个代表”重要思想和中国特色社会主义思想,热爱祖国,热爱社会主义,坚持四项基本原则,具有较强的组织纪律性,能带头以身作则,严格遵守国家的法律法规,以及本单位的各种规章制度,思想纯洁、廉洁奉公、处事公证、客观、讲究诚信,在社会上具有良好的信誉度,遵守职业道德。
随着现在社会各个方面的发展日新月异,新技术、新材料、新工艺的不断应用,工程设计行业法律、法规的不断出台,工程设计行业出现了更多的新知识、新理论。事实证明,不学习就是落后。如果不及时补充新知识,不经常进行不间断的学习和交流,就不能适应社会发展的需要,就要被淘汰。为了提高自己的专业技术能力,更好地适应工程设计工作,我利用一切机会参加各种培训学习活动。在这六年的工作中,我接触到很多类型的工程设计方案及施工图设计,从一般的引、调、提水工程到水厂、水库建设设计,再到水利发电站、变电站建设设计等。社会的发展日新月异,工程设计行业的多样性决定了它是一个多变的行业,只有经验丰富的人才能驾驭它,才能使工程建设设计活动顺利进行。为此,我一直努力让自己变得更优秀,在工作、学习中,不断总结、创新,并且时刻对问题多问个为什么,找出其关键点,记录下来,形成丰富的人生经验。这样,在以后的工作和生活中才有更多的筹码,工作才更加得心应手。
工作其间参与设计部分工程如下:镇宁良田、革利、朵卜陇、本寨抗旱应急供水工程;西秀区2014、20xx、20xx“小农水”工程;紫云县打冲沟水库;镇宁县白沙水库;西秀区龙宫河水库;普定县龙潭水库;平坝老营水库;修文县大石乡农村饮水安全巩固提升工程;紫云发艾水电站增效扩容工程。
在工作闲暇之余我也会帮助同事做一些力所能及的工作,相互了解、学习,不断完善自我,这六年多时间的工作经历让我对工程设计行业有了全新的认识,同时又让我有了很大的进步,但我知道这只是个好的开始,我要保持这样的积极性,在今后的工作中更加努力,让自己变得更专业,更全面,成为一名优秀的工程设计师。
最新充电站建站合同模板篇七
0 引言 为做好生产作业现场的安全管理工作,实现生产作业现场安全管理的制度化、规范化,加强生产作业现场的安全管理与监督,确保各项作业的安全顺利进行和作业人员的人身安全,特制定本规定。
1范围
本规定规定了生产作业现场安全管理的引用标准、职责、管理内容与方法以及检查与考核。
本规定适用于大七孔电厂生产作业现场安全管理的工作。
2引用标准 《_安全生产法》 《职业安全健康管理体系审核规范》 《电业安全工作规程》 《安全生产工作规定》 《安全生产监督规定》 《反违章管理规定》 3职责 生产作业现场安全管理由厂安监部、设备部及各生产部门共同实施,安监部为归口管理部门。
安监部负责全厂生产作业现场安全管理和监督、指导工作。
设备部负责生产作业现场安全技术管理和指导工作。
各生产部门负责本部门生产作业现场安全管理和监督工作。
各生产班组负责本班组生产作业现场安全管理和监督工作。
工作(项目)负责人全面负责生产作业现场的安全管理和监督工作。
工作班成员协助工作负责人做好生产作业现场安全管理。
4管理内容与方法
作业人员
所有工作人员均要严格遵守《_安全生产法》、《安全生产工作规定》、《反违章管理规定》、《电业安全工作规程》和电厂有关安全生产的规章制度。
作业人员必须经过体检合格以及安全技术和专业技术培训考试合格,并取得相应的上岗资格。
禁止无证上岗。
作业人员应学会触电、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。
工作人员必须学会正确使用个人安全防护用品,并根据作业场所要求使用相应的防护用品。
作业人员的着装应符合《电业安全工作规程》的有关规定。
禁止戴围巾、穿拖鞋、凉鞋,女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋;
辫子、长发必须盘在工作帽内;
做接触高温物体或化学危险品的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。
作业现场所有工作人员必须按规定佩戴安全帽。
作业人员应保持良好的精神状态,工作前6小时不能酗酒。
作业准备
危险性较大或技术较复杂的作业(项目),施工单位必须制定详细可行的安全技术措施方案,经有关部门审核批准后严格执行。
作业前必须召集所有工作人员进行安全技术交底,开展危险点分析与预控工作,明确岗位责任。
作业人员应在了解清楚整个作业过程和自己的作业内容、安全职责及安全注意事项后,在危险点分析与控制卡上签名确认。
作业前应对所使用的安全工器具进行检查,禁止使用未经检验合格的安全工器具。
作业前应做好检修设备与运行设备的安全隔离措施,设置完善的安全标示牌,避免误操作等事故的发生。
严格执行“两票”制度,严禁无票工作。
作业前工作负责人和工作许可人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,并在工作票上签字,才允许开始工作。
工作负责人应随身携带工作票,以便随时检查安全措施的落实执行情况和有无超范围工作。
禁止无安全措施的工作。
作业安全
作业过程中,工作人员必须严格遵守《电业安全工作规程》(热力及机械部分)、(发电厂及变电所电气部分)、(高压试验室部分)等规程、规范,严格执行现场安全技术措施,并互相监督,做到“四不伤害”。
工作人员接到违反安全规程、规定的命令,必须拒绝执行,并向上级部门汇报。
作业过程中,工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的行为。
如工作负责人因故必须离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班人员,原工作负责人返回工作地点时,也应履行同样的交接手续。
若工作负责人需长时间离开现场,应由原工作票签发人变更新工作负责人,两工作负责人应做好必要的交接。
严格执行工作监护制度,严禁在没有监护人的情况下在电气设备上工作。
工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。
每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的通路,并将工作票交回值班员;
次日复工时,应征得值班员许可,取回工作票,工作负责人必须事前重新检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。
在未办理工作票终结手续(或做好临时安全措施)以前,值班人员不准将施工设备合闸送电。
严禁约时停送电。
作业中如需将作业场所的井、坑、孔、洞或沟道的盖板取下,必须设立临时围栏。
临时打的孔、洞,作业结束后,必须恢复原状。
作业场所的地板上临时放有容易使人绊倒的物件时,必须设置明显的警告标志,地面有油渍、污泥等,应及时清除,以防滑跌。
作业场所应有足够的照明,照明电源应符合《电业安全工作规程》的要求。
作业场所必须根据作业特点配置足够的安全标志牌。
任何人不能擅自移作他用。
作业现场必须配备足够的消防器材,在消防重点部位进行电焊等动火作业,还必须办理《动火工作票》,得到许可方能工作。
禁止在工作场所储存易燃易爆物品。
高空作业必须先搭设脚手架或做好防止高空坠落的安全措施,工具及材料要用绳系牢后上下吊送,禁止将工具、材料上下投掷。
电气作业必须做好防止触电的安全措施。
禁止在不经验电接地的电气设备上工作。
起吊重物前应由工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,认为可靠后方可试吊。
起吊重物稍一离地(或支持物),就须再检查悬吊及捆绑情况,认为可靠后方能继续起吊。
在起吊过程中发现异常应立即停止起吊。
转动机械的作业必须做好防止设备突然转动的措施。
禁止在转动的机器上进行作业。
在管道、容器内的作业,应做好通风措施,作业人员应根据情况使用相应的个人安全防护用品,并设专人监护,监护人不得兼做其他工作。
作业中必须严格执行检修作业规程,禁止擅自修改安全技术措施。
作业中如发现特殊情况,应停止工作,并立即向上级部门汇报。
作业总结
工作结束前,工作负责人应对作业现场进行全面清理、检查,待全体工作人员撤离工作地点后,再向值班人员交待清楚检修项目、发现问题、处理情况等,并与值班人员共同检查设备状况,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填明工作终结时间,经双方签字确认后,工作方告结束。
工作负责人工作结束后,*集工作班人员进行工作总结(班后会),分析作业过程中的各种技术问题和安全措施执行情况,提出改进的办法和意见,不断提高作业人员的安全技术水*。
5检查、监督与考核
工作负责人在作业现场应时刻检查安全措施是否满足作业要求,注意保持现场安全措施及安全标示牌正确完备,为工作人员做好监护工作,及时指正各种违章现象。
发现有安全隐患时,应立即停工整改,不消除安全隐患不能复工;
发现违章现象及时纠正并做好检查记录;
作业人员应无条件接受检查 、监督,有违章行为及时改正。
生产管理人员在经常深入作业现场检查、指导生产工作的同时,也应检查现场安全措施的落实、执行情况,检查作业人员有无违章情况,发现有安全隐患时,应立即责其停工整改,发现有一般问题应及时责其改正。
同时,做好检查记录,
本规定按本厂《反违章管理规定》、《安全生产奖惩规定》