供货是一个复杂的过程，需要供应商和买家之间的密切合作和沟通。接下来是一些关于供货的实用技巧和经验分享，希望对大家有所帮助。
设备供货安装合同
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
甲方因用电需要，向乙方购买配电设备，并由乙方安装调试。
第一条甲方需求配电设备概况：
1.主要设备：
2.安装设备辅助材料明细：
5.乙方负责协助甲方办理用电手续。
1、甲方提供基础设施具备安装条件，施工安装图纸经供电。
2、如遇到下列情况，工期相应顺延：
﹙1﹚安装基础设施设计变更，致使施工无法继续进行;。
﹙2﹚人力不可抗拒的自然灾害;。
﹙3﹚因发包方政策处理不到位导致工程无法施工。
1、工程价款：
2、付款方式：
第四条所有权保留条款：
1、甲方未按约定付清上述款项总额的百分之八十的，乙方。
2、甲方承担乙方行使所有权产生的拆卸，运输、诉讼、以。
第五条双方责任、义务：
(一)甲方责任、义务：
1、甲方应向乙方提供两份完整、详细的施工图纸。
2、甲方向乙方提供道路畅通，临时用电到位和材料临时仓。
3、事先做好设备进场和安装现场的关系协调工作，确保乙。
4、合同签定后，根据合同付款方式条款的规定及时向乙方支。
5、甲方应安排有资质持证人员对投入运行设备的操作和维。
6、甲方应安排一名代表始终能与乙方保持联系，以便及时协调解决安装装中出现的问题。
7、甲方对自行提供的设备、材料质量负责，并承担其质量保修责任，如因甲方提供的设备、材料质量问题所发生的验收不合格、工期延误等后果均由甲方负责。
8、甲方因操作不当、超负荷运行或自然灾害和外力破坏等原因引起的设备损坏，甲方自行承担责任。
(二)乙方责任、义务：
1、自工程移交生产一年内，因设备及安装质量发生的问题由乙方负责及时处理。
2、乙方及时组织人员施工。
3、如甲方不按本合同第三条约定及时支付工程款，乙方有权不予安装配套设备或有权不予上报验收，并行使所有权人的权利。
4、乙方保证对供设备符合国家质量标准，安装规定质量要求。如因设备质量或安装技术不合格，验收中发现返工的，乙方应及时返工，因此增加的费用有乙方承担。
5、如有变更增加费用的，变更前及时取得甲方签证同意，如甲方不签证同意，乙方承担擅自变更责任。
6、乙方严格执行《电力安全生产规定》及现场安全规章制度。
1、设备和安装技术质量验收依据为：国家、江苏省相关技术规范要求、行业相关标准和乙方所提供图纸和技术参数和主要功能以及本合同约定要求。
2、设备安装后乙方以书面形式通知甲方验收，并准备好竣工资料，由甲、乙双方进行验收，由甲方签发验收合格证书给乙方，乙方清理工程现场，办理工程移交手续。
3、如验收不合格，由乙方负责立即组织修理、更换、重新安装，并在甲方规定的时间内完成缺陷修补。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
第七条产品保修、维修、维护约定。
1、设备保修期一年,时间从甲方工程竣工验收之日起计。凡属乙方产品质量问题，乙方自接甲方通知24小时内要求到位，及时完成维修业务。
2、保修期内乙方免费提供技术支持和培训，设备质量出现的问题负责免修复。
第八条附则：
本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章之时生效。合同附件及补充条款具有同等的法律效力。
甲方(签章)：乙方(签章)：
人防设备供货和安装分合同
10.1.1 由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按合同约定承担违约责任。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
10.1.2 由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。
10.1.3 合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。违约方应当向另一方支付违约金或赔偿损失。
10.1.4 合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。
10.2 有下列情形之一的，合同权利义务终止：
10.2.1 本合同已按约定履行完毕；
10.2.2 合同经各方协商一致而终止；
10.2.4 法律法规规定终止的其他情形。
人防设备供货和安装分合同
乙方保证所提供的产品具备国际、国内安全产品认证书和质量合格证书，并符合甲方认可的设计、施工方案的规定并具备满足整个系统要求的功能。
5.2 验收。
5.2.1 产品的供货安装验收必须以甲方认可的产品品牌、规格、型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件、国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
5.2.2 乙方在甲方要求时间内将产品运到指定地点后应立即知会甲方，由甲方对照订货通知与有关设计文件对产品的数量、型号规格、外观等进行开箱验收，核对无误后设备方可进场安装。在开箱验收时，乙方应提供产品出厂合格证、装箱单、产品检验报告单、操作维护手册、技术说明书、“三包”保修卡、产品及相关材料的国际、国内安全产品认定书和质量保证书等交甲方确认。整机或配件为进口产品的，还应出具产品的生产厂家资料、原产地证明、进口许可文件、海关完税证明、进口关税证明，保证达到甲乙双方确认的设计方案中的功能。进口产品的外文资料乙方须提供经公证处公证的中文翻译资料。
5.2.3 乙方安装完成并整理好竣工验收资料后，通知甲方验收，由甲、乙双方对设备进行调试，调试合格并经甲方签字确认及通过 市人防办验收后方为竣工验收合格，同时，乙方应将人防设备的竣工图一式两份及其电子文件向甲方移交。验收过程中的手续办理工作由乙方负责。
5.2.4 如果在验收中产生纠纷，由 市技术质量监督部门检验。检验费用由责任方承担。
设备供货安装合同
1、由于乙方原因造成的包装破损及其引起的其他损失的，由乙方负责并及时处理。
2、由于乙方原因造成物资的增补、替换等情况，由乙方自行处理增补、替换问题并直接运抵现场，同时应当增补所有需要的资料，所发生的全部费用由乙方承担。
3、货到工地后乙方应及时通知甲方、监理与施工单位，对货物进行初验，如不符合报价清单中所列设备，乙方必须及时更换、并且不能影响甲方的施工进度，否则造成的损失由乙方负责。
4、设备到达施工现场，初验合格，经甲方同意后，开始装卸。
5、供水设备应保证通过自来水公司的验收，如果由于乙方供水设备的任何原因造成自来水公司不予供水，乙方承担一切责任。
第七条工程、设备的保修。
1、乙方对本。
合同。
范围内材料、设备质量和施工质量保修期为两年，自新疆公路规划勘察设计研究院职工集资住宅楼竣工验收合格之日起计算。保修期内，出现任何问题，乙方应在收到甲方通知后12小时内提供维修，迟延履行或拒不履行，甲方有权另行选择维修单位替代维修，因此产生的一切费用直接在保修金中扣除，保修金不足部分由乙方另行支付。
2、保修期内出现使用故障，如果属于设备、零部件、材料等质量问题，乙方应当及时免费更换，不得拖延;如果属于施工质量问题乙方必须及时进行免费彻底返工处理，不得拖延。如故障非乙方原因造成，需调换的设备或零部件的费用由甲方负责，乙方负责免费更换维修。
第九条：甲乙双方的其他权利义务。
1、甲方交付与本合同相关的设计及变更图纸一套给乙方，同时与甲方进行了现场交底。
2、乙方供货到达现场时，必须提供产品合格证、政府主管部门的检验报告、产品。
说明书。
质量证明文件进口材料的等相关的质量证明文件。
3、为了确保本合同设备安全运转，正常运行、维护，乙方必须提供所需的全部技术、数据等材料给甲方。
4、乙方根据甲方工期要求制作供货工期进度计规划控制表，保证合同按照约定履行。
5、乙方交付工程时，应当交付与设备相关的备品、备件及与设备运行相关的配套技术软件和知识产权。
6、乙方提供的产品应符合给甲方提供的报价清单。
第十条：违约责任。
1、甲方的违约责任：
(1)甲方无故中途退货，应向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。
(2)甲方逾期付款的，按照银行贷款利息支付乙方违约金。
2、乙方的违约责任。
(1)乙方提供产品不论何种原因(包括设计、材料缺陷)不符合合同要求，如甲方要求无条件换货的，乙方应当无条件执行，因换货产生的任何费用由乙方承担，因换货造成甲方工期延误或交房迟延的，乙方应当按照合同总价款的20%支付甲方违约金;如甲方要求退货并解除合同的，乙方应当立即退付甲方已付款，并将退货产品从接到退货通知后一日内清理出场，否则，造成产品毁损、灭失的风险由乙方承担，同时乙方应当按照合同总价款的30%支付甲方违约金。
(2)乙方逾期交货的，应当在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，每逾期一日，应当按照逾期交货部分货款的5%支付甲方违约金;甲方不再需要的，甲方可单方解除合同，乙方应当立即退付甲方已付款，并按照合同总价款的20%支付甲方违约金。
(3)乙方应当支付的违约金甲方将直接在未付款和质保金中扣除，不足部分乙方应当另行支付。
第十一条：解决合同的纠纷方式：
本合同如发生纠纷，当事人双方应当协商解决，协商不成时，任何一方均可以向甲方所在地的人民法院起诉。
第十二条：其它。
12.1本合同自甲乙双方签字盖章之后起生效。
12.2本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
12.3本合同一式四份，甲方贰份，乙方贰份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
时间：时间：
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行甲、乙双方协商后同意签订本合同。
一、概况：
1、工程名称：托乐嘉花园旺邻居08、12#楼工程。
2、工程地点：南京江宁供货名称：人防设备。
3、供货安装期限：所有设备生产期为15天，安装期为15天(根据工程进度和现场条件，按合同约定的工期进行确定)，具体时间由甲方通知。乙方必须根据现场施工情况提供、制作安装预埋件及主设备，并且暗示送至施工现场。
二、产品名称、规格型号、数量、单价及总价。
合同总价为：大写：(人民币)，小写：元(rmb)，该合同总价按实结算。
三、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件：
1、乙方必须提供全部符合国家对于人防设备规定的完整无损、全新的产品。
2、产品质量必须双方约定的合同要求，乙方提供的产品应是优等品。
3、乙方须严格按照国家人防办的技术要求和设计要求进行生产制作安装。
4、乙方保证其产品能够通过国家相关部门的验收。
四、包装标准：普通包装，保证产品部受损坏、磨损为前提。验收保准、方法及保管方式：甲方、甲方监理和总包单位验收：以现行国家标准为依据，对照有关图纸、合同、进行验收。
五、货物在交货验收合格后所有权转移，丢失、损坏的风险由甲方承担。
六、违约责任：
1、若因产品本身质量原因导致缺陷，乙方除无条件更换质量不合格产品，并承担相应的违约责任。
七、付款方式：
门框进场付40%，门扇进场付40%，余款20%待人防办验收合格后一次性付清。
八、解决合同纠纷的方式：
1、本合同自甲、乙、鉴证方三方签字、盖章后生效(合同涂改无效)。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决;若发生争议应友好协商，协商无果，向本工程所在地法院提起诉讼。
九、其他约定事项：
工程部作为本合同的鉴证方来确保本合同的顺利执行;。
2、安装应由甲方提供动力用电、通道必须畅通，并提供地下室平面图纸、标高和垂直运输。
3、若单方违约，需赔偿对方合同总价的20%作为违约金;。
4、本合同一式三份，甲、乙、鉴证方三方各执一份。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
共
2
页，当前第。
2
页
1
2
设备供货安装合同
我国在化学工业领域的发展,带动了化学工业机械设备安装相关技术的进步,那么设备供货安装。
合同。
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
甲方因用电需要，向乙方购买配电设备，并由乙方安装调试。
第一条甲方需求配电设备概况：
1.主要设备：
2.安装设备辅助材料明细：
5.乙方负责协助甲方办理用电手续。
1、甲方提供基础设施具备安装条件，施工安装图纸经供电。
2、如遇到下列情况，工期相应顺延：
﹙1﹚安装基础设施设计变更，致使施工无法继续进行;。
﹙2﹚人力不可抗拒的自然灾害;。
﹙3﹚因发包方政策处理不到位导致工程无法施工。
1、工程价款：
2、付款方式：
第四条所有权保留条款：
1、甲方未按约定付清上述款项总额的百分之八十的，乙方。
2、甲方承担乙方行使所有权产生的拆卸，运输、诉讼、以。
第五条双方责任、义务：
(一)甲方责任、义务：
1、甲方应向乙方提供两份完整、详细的施工图纸。
2、甲方向乙方提供道路畅通，临时用电到位和材料临时仓。
3、事先做好设备进场和安装现场的关系协调工作，确保乙。
4、合同签定后，根据合同付款方式条款的规定及时向乙方支。
5、甲方应安排有资质持证人员对投入运行设备的操作和维。
6、甲方应安排一名代表始终能与乙方保持联系，以便及时协调解决安装装中出现的问题。
7、甲方对自行提供的设备、材料质量负责，并承担其质量保修责任，如因甲方提供的设备、材料质量问题所发生的验收不合格、工期延误等后果均由甲方负责。
8、甲方因操作不当、超负荷运行或自然灾害和外力破坏等原因引起的设备损坏，甲方自行承担责任。
(二)乙方责任、义务：
1、自工程移交生产一年内，因设备及安装质量发生的问题由乙方负责及时处理。
2、乙方及时组织人员施工。
3、如甲方不按本合同第三条约定及时支付工程款，乙方有权不予安装配套设备或有权不予上报验收，并行使所有权人的权利。
4、乙方保证对供设备符合国家质量标准，安装规定质量要求。如因设备质量或安装技术不合格，验收中发现返工的，乙方应及时返工，因此增加的费用有乙方承担。
5、如有变更增加费用的，变更前及时取得甲方签证同意，如甲方不签证同意，乙方承担擅自变更责任。
6、乙方严格执行《电力安全生产规定》及现场安全。
规章制度。
1、设备和安装技术质量验收依据为：国家、江苏省相关技术规范要求、行业相关标准和乙方所提供图纸和技术参数和主要功能以及本合同约定要求。
2、设备安装后乙方以书面形式通知甲方验收，并准备好竣工资料，由甲、乙双方进行验收，由甲方签发验收合格证书给乙方，乙方清理工程现场，办理工程移交手续。
3、如验收不合格，由乙方负责立即组织修理、更换、重新安装，并在甲方规定的时间内完成缺陷修补。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
第七条产品保修、维修、维护约定。
1、设备保修期一年,时间从甲方工程竣工验收之日起计。凡属乙方产品质量问题，乙方自接甲方通知24小时内要求到位，及时完成维修业务。
2、保修期内乙方免费提供技术支持和培训，设备质量出现的问题负责免修复。
第八条附则：
本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章之时生效。合同附件及补充条款具有同等的法律效力。
甲方(签章)：乙方(签章)：
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方项目所在地新疆公路规划勘察设计研究院职工集资住宅楼供水设备供货事宜达成以下协议，以资双方共同信守。
第一条：工程概况。
1.1工程名称：新疆公路规划勘察设计研究院职工集资住宅楼。
1.2工程地点：新疆乌鲁木齐仓房沟路12号。
1.3工程内容与范围：新疆公路规划勘察设计研究院职工集资住宅楼变频供水设备供货、验收通过。
第二条：承包范围。
包料、包环境影响验收和竣工验收合格、包保修、总价确定不变。(本合同工程内容、工程范围内全部设备、材料、零部件均由乙方承担)。
第四条供货质量及施工质量标准。
3、乙方应将本合同设备调试使用正常且无故障，并通过整体工程竣工综合验收合格。
第五条：合同价款组成及付款方式。
1、本合同单价、总价款中均已包括全部设备及其配套材料的购买、运输(包括二次三次…搬运)、调试、检查、验收、保险、装卸、税金、保修等一切可预见、不可预见的全部费用。
2、本合同无预付款;合同约定货物全部到达甲方工地并搬卸至指定地点后，乙方通知甲方、监理方、总包方按合同要求现场验收，在规格型号、设备及零部件数量、质量与合同约定相符并验收合格后3个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的75%，即人民币：316800元，大写：叁拾壹万陆仟捌佰元整;全部设备安装调试完毕7个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的20%，即人民币：84480元，大写：捌万肆仟肆佰捌拾元整;剩余合同总价款的5%作为质保金，质保期满后如无质量及扣款问题，甲方支付乙方。
3、甲方每次付款时，乙方必须提供合法税票。
共
2
页，当前第。
1
页
1
2
设备供货安装合同
甲方：
乙方：
签订地点：
为了增强甲乙双方的责任感，保护双方的合法权益，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
1.产品名称、规格、数量、金额：总价(人民币大写)：
2.交货方式，按下例第()项执行;。
(1)乙方送货;。
(2)乙方代办运输;。
(3)甲方自提自运;。
3.运输方式：
4.交货地点：东南大学(运费由方负担)。
5.交货期限：签定合同后个工作日内。
6.包装标准：
7.验收标准：
8.付款方式及期限：
9.质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：
10.质保期：
11.违约责任：
乙方不能交货或甲方中途退货，乙方逾期交货或甲方逾期付款，应向对方偿付不能交货或退货部分货款%的违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
12.执行本合同发生争议，当事人双方协商解决;协商不成的，向合同签订地人民法院起诉。
13.其它事项：
14.招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力(本条款适用于招投标项目)。
15.本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式五份，甲方四份、乙方一份。自双方签字、盖章之日起生效。
甲方：乙方：
设备供货安装合同
承包方(以下简称乙方)：
甲方因用电需要，向乙方购买配电设备，并由乙方安装调试。
第一条甲方需求配电设备概况：
1.主要设备：
2.安装设备辅助材料明细：
3.设备安装地点：
4.设备安装范围：
5.乙方负责协助甲方办理用电手续。
第二条供货安装期限：
1、甲方提供基础设施具备安装条件，施工安装图纸经供电
2、如遇到下列情况，工期相应顺延：
﹙1﹚安装基础设施设计变更，致使施工无法继续进行;
﹙2﹚人力不可抗拒的自然灾害;
﹙3﹚因发包方政策处理不到位导致工程无法施工。
第三条设备价款及安装费用支付：
1、工程价款：
2、付款方式：
第四条所有权保留条款：
1、甲方未按约定付清上述款项总额的百分之八十的，乙方
2、甲方承担乙方行使所有权产生的拆卸，运输、诉讼、以
第五条双方责任、义务：
(一)甲方责任、义务：
1、甲方应向乙方提供两份完整、详细的施工图纸。
2、甲方向乙方提供道路畅通，临时用电到位和材料临时仓
3、事先做好设备进场和安装现场的关系协调工作，确保乙
4、合同签定后，根据合同付款方式条款的规定及时向乙方支
5、甲方应安排有资质持证人员对投入运行设备的操作和维
6、甲方应安排一名代表始终能与乙方保持联系，以便及时协调解决安装装中出现的问题。
7、甲方对自行提供的设备、材料质量负责，并承担其质量保修责任，如因甲方提供的设备、材料质量问题所发生的验收不合格、工期延误等后果均由甲方负责。
8、甲方因操作不当、超负荷运行或自然灾害和外力破坏等原因引起的设备损坏，甲方自行承担责任。
(二)乙方责任、义务：
1、自工程移交生产一年内，因设备及安装质量发生的问题由乙方负责及时处理。
2、乙方及时组织人员施工。
3、如甲方不按本合同第三条约定及时支付工程款，乙方有权不予安装配套设备或有权不予上报验收，并行使所有权人的权利。
4、乙方保证对供设备符合国家质量标准，安装规定质量要求。如因设备质量或安装技术不合格，验收中发现返工的，乙方应及时返工，因此增加的费用有乙方承担。
5、如有变更增加费用的，变更前及时取得甲方签证同意，如甲方不签证同意，乙方承担擅自变更责任。
6、乙方严格执行《电力安全生产规定》及现场安全规章制度。
第六条设备质量及安装验收：
1 、设备和安装技术质量验收依据为：国家、江苏省相关技术规范要求、行业相关标准和乙方所提供图纸和技术参数和主要功能以及本合同约定要求。
2、设备安装后乙方以书面形式通知甲方验收，并准备好竣工资料，由甲、乙双方进行验收，由甲方签发验收合格证书给乙方，乙方清理工程现场，办理工程移交手续。
3、如验收不合格，由乙方负责立即组织修理、更换、重新安装，并在甲方规定的时间内完成缺陷修补。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
第七条产品保修、维修、维护约定
1、设备保修期一年,时间从甲方工程竣工验收之日起计。凡属乙方产品质量问题，乙方自接甲方通知24小时内要求到位，及时完成维修业务。
2、保修期内乙方免费提供技术支持和培训，设备质量出现的问题负责免修复。
第八条附则：
本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章之时生效。合同附件及补充条款具有同等的法律效力。
甲方(签章)：乙方(签章)：
年月日：
设备供货合同
1、交货及安装：合同签订后乙方应按照甲方指定时间将合同产品运至甲方指定交货地点。乙方应按照甲方要求的工期负责安装并按期完工。具体交货时间及工期甲方需提前5天以书面形式通知乙方。
2、到货检验：产品到货后，甲方对产品的包装和数量进行检验并以此签发收货单；如甲方发现产品质量与本合同要求不符，乙方应在3天内提供合格的产品进行更换。在货物交付____日后，甲方仍未对产品内在质量提出异议，视为货物验收合格。
3、付款：合同签订后，甲方应支付给乙方合同总额的_______%共计______________作为预付款，在项目完工后经甲乙双方验收并签字确认之后_______个日内，一次性付清____%共计______________的余款。
4、包装及质量保证：乙方交付的所有货物应具有适于长途运输和反复装卸的坚固包装，乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等措施，以确保货物安全无损地到达最终用户所在地。乙方保证向甲方提供的原厂设备，包装、质量、性能、数量符合原厂家规定。乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。乙方按照综合布线的施工规范执行。
5、保修期：项目合同中提供的材料乙方严格按照厂家的质量承诺执行，产品保修期为________年。乙方自项目完工之日起提供为期________年的现场维护。乙方应在甲方提交保修要求后3个工作日内提供完好的更换设备，乙方保证所提供的更换设备应为原厂设备。乙方服务响应时间为：6小时。
6、违约行为和罚金：
b）乙方须按照合同规定的时间发货。若乙方未按期交货，乙方应以如下方式向甲方支付逾期违约金：从延迟到货的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%，上述逾期违约金的支付不影响乙方交货义务的履行。甲方若未按约定按时支付款项，从延迟付款的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的_______%。上述逾期违约金的支付不影响甲方付款义务的履行。
c）产品数量、包装、质量、规格不符合本合同要求，或保修期的服务不符合本合同要求，乙方应支付合同金额的_______%作为罚金，同时应在5个工作日内更正其违约行为；否则，甲方有权要求卖方赔偿损失。
7、适用和争议解决：本合同适用《民法典》；与本合同有关的争议和纠纷，双方应友好协商解决；如不能通过协商解决，任何一方都有权将争议和纠纷提交北京仲裁委员会，按该仲裁委员会的规则进行仲裁，该仲裁是终局的，对双方都有约束力。
8、其他：缩短订货期，甲方可以用传真方式订货，传真需要加盖甲方公章并由法定代表人或委托理人签名。乙方在收到上述传真件后即加盖印章传真给甲方，即时双方网络布线合同成立。为保证合同的严肃和完善，甲方需及时将二份盖章合同邮寄给乙方，乙方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有甲乙双方合同章的合同邮寄一份给甲方。由于特殊原因无法将原件送达双方，此传真件具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
________年____月____日________年____月____日。
设备供货合同
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
甲方因用电需要，向乙方购买配电设备，并由乙方安装调试。为明确甲、乙双方权利义务关系，依据《合同法》等的规定，双方本着平等自愿、互惠互利、友好协商的原则，签定本合同，以资双方共同遵守。
第一条甲方需求配电设备概况：
1.主要设备：
2.安装设备辅助材料明细：
3.设备安装地点：
4.设备安装范围：
5.乙方负责协助甲方办理用电手续。
第二条供货安装期限：
1、甲方提供基础设施具备安装条件，施工安装图纸经供电公司审核通过，乙方方可进入施工现场，乙方自进入设备安装现场之日起个工作日内供货并安装调试完毕。
2、如遇到下列情况，工期相应顺延：
﹙1﹚安装基础设施设计变更，致使施工无法继续进行;
﹙2﹚人力不可抗拒的自然灾害;
﹙3﹚因发包方政策处理不到位导致工程无法施工。
第三条设备价款及安装费用支付：
1、工程价款：
2、付款方式：
第四条所有权保留条款：
1、甲方未按约定付清上述款项总额的百分之八十的，乙方保留对主要设备的所有权，并有权及时行使的所有权。
2、甲方承担乙方行使所有权产生的拆卸，运输、诉讼、以及因诉讼产生的律师费用。
第五条双方责任、义务：
(一)甲方责任、义务：
1、甲方应向乙方提供两份完整、详细的施工图纸。
2、甲方向乙方提供道路畅通，临时用电到位和材料临时仓储场所等。并提供安装现场的工程地质和地下管网线路资料，保证数据的真实和准确。
3、事先做好设备进场和安装现场的关系协调工作，确保乙方进入安装现场施工后不会发生任何阻工现象，如有阻工或干扰，应立即给与现场处理。否则，因此造成的工期延误或停工损失均由甲方承担。
4、合同签定后，根据合同付款方式条款的规定及时向乙方支付工程款。
5、甲方应安排有资质持证人员对投入运行设备的操作和维护，在质保期内如因甲方操作不当、超负荷运行、自然灾害或其他人为等原因引起的设备损坏，甲方自行承担维修责任。
6、甲方应安排一名代表始终能与乙方保持联系，以便及时协调解决安装装中出现的问题。
7、甲方对自行提供的设备、材料质量负责，并承担其质量保修责任，如因甲方提供的设备、材料质量问题所发生的验收不合格、工期延误等后果均由甲方负责。
8、甲方因操作不当、超负荷运行或自然灾害和外力破坏等原因引起的设备损坏，甲方自行承担责任。
(二)乙方责任、义务：
1、自工程移交生产一年内，因设备及安装质量发生的问题由乙方负责及时处理。
2、乙方及时组织人员施工。
3、如甲方不按本合同第三条约定及时支付工程款，乙方有权不予安装配套设备或有权不予上报验收，并行使所有权人的权利。
4、乙方保证对供设备符合国家质量标准，安装规定质量要求。如因设备质量或安装技术不合格，验收中发现返工的，乙方应及时返工，因此增加的费用有乙方承担。
5、如有变更增加费用的，变更前及时取得甲方签证同意，如甲方不签证同意，乙方承担擅自变更责任。
6、乙方严格执行《电力安全生产规定》及现场安全规章制度。
第六条设备质量及安装验收：
1、设备和安装技术质量验收依据为：国家、江苏省相关技术规范要求、行业相关标准和乙方所提供图纸和技术参数和主要功能以及本合同约定要求。
2、设备安装后乙方以书面形式通知甲方验收，并准备好竣工资料，由甲、乙双方进行验收，由甲方签发验收合格证书给乙方，乙方清理工程现场，办理工程移交手续。
3、如验收不合格，由乙方负责立即组织修理、更换、重新安装，并在甲方规定的时间内完成缺陷修补。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
第七条产品保修、维修、维护约定
1、设备保修期一年,时间从甲方工程竣工验收之日起计。凡属乙方产品质量问题，乙方自接甲方通知24小时内要求到位，及时完成维修业务。
2、保修期内乙方免费提供技术支持和培训，设备质量出现的问题负责免修复。
第八条附则：
本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章之时生效。合同附件及补充条款具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
设备供货合同
协议编号：
甲方：
乙方：
甲、乙双方根据浙江省政府采购管理办公室浙政采办字[20xx]11号《关于做好20xx年第4季度、20xx年第1季度计算机、打印机政府采购协议供货有关事宜的通知》(以下简称《通知》)和的《中标供应商授权函》关于确定为本次计算机协议供货商之一的情况，经甲、乙双方协商，就协议供货有效期内乙方向甲方提供中标产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款。
第一条中标货物。
中标货物的型号、规格、价格、优惠率及调整要求等均与《通知》中的规定保持一致。
第二条甲方和乙方。
舟山市本级国家机关、事业单位和社会团体(以下简称采购单位)与甲方享有同等权力，本协议下述各处所指甲方包含舟山市政府采购中心及采购单位。
乙方为中标供应商在本地区确定的协议供货商之一，乙方代表中标供应商履行送货、售后服务、维修及资金结算并承担责任。
第三条供货期限及供货对象。
供货期限：自本供货协议生效之日起至20xx年5月31日止。
供货对象：舟山市本级行政事业和社会团体。
第四条供货方式及限额标准。
采购单位在定点、协议的品牌和供货商范围内，直接与供货商联系，选择产品的具体规格、型号，并由供货商出具“定点(协议)产品供货意向单”(详见附表)，然后编制政府采购计划直接报市采购办审核。供货商凭已审核的《政府采购计划表》与采购单位签订供货合同，并在合同约定的时间内供货。供货时间一般在7个工作日内，供货数量较大时可由双方协商确定。
若单一合同采购金额大于人民币30万元(含)或数量超过30台(含)时，采购单位应按有关规定报政府采购管理部门另行确定采购方式。(单一合同指一个采购单位单次成批量向一家中标厂商订购同一包货物所形成的合同)。
第五条履约保证金。
乙方在与甲方签署本协议前须交入5000元人民币/品牌的履约保证金。甲方在协议履行完毕后5个工作日内无息退还履约保证金。
第六条货款的支付。
在乙方完成合同项目供货并验收合格后，采购单位根据合同约定的付款要求，将已落实的采购资金，直接将货款支付给乙方。
对纳入会计集中核算的采购单位凭政府采购计划、政府采购合同、发票原件、验收单应及时到市级会计核算中心办理支付结报手续，将货款支付供货商。
采购单位未按规定支付货款的，乙方有权按双方合同的约定获得违约赔偿。
第七条其他约定。
1.除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的协议义务。
2.乙方对到其处购货的采购单位建立档案，记录各采购单位的计算机采购情况，并负责每个月按照甲方提供的报表格式报送报表。
3.甲方将不定期地对协议供应情况进行检查。
4.其余条款及未尽事宜按《浙江省计算机、打印机政府采购协议供。
货协议书》和《通知》执行。
5.若乙方被有效投诉二次(含二次)以上的，将被取消该品牌的协议。
供货资格。
第八条协议生效及修改。
1.下列文件是本协议的重要组成部分，与本协议具有同等法律效力：
(1)《中标供应商授权函》;。
(2)浙江省计算机、打印机政府采购协议供货承诺书;。
(3)浙江省计算机、打印机政府采购协议供货协议书;。
(5)《通知》。
如上述文件与本协议有不符之处，以本协议为准。
2.本协议经乙方和甲方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。
3.本协议一式三份，甲方、乙方各执一份，舟山市政府采购管理办公室执一份。
4.除了双方签署书面修改协议，并成为本协议不可分割的一部分之外，本协议条件不得有任何变化或修改。
附表：1、定点(协议)产品供货意向单。
2、计算机采购情况统计表。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人法定代表人。
或受委托人(签字)或受委托人(签字)。
地址：
地址：
电话：
电话：
传真：
传真：
签约时间：
设备抵押合同_设备抵押合同范本。
设备供货合同
需方（甲方）：
供方（乙方）：
甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________（具体参照本合同附件）。
1）合同总价为________元。
2）该合同总价不含运输、包装费用。
1）合同签定当天内，甲方将合同总金额的_____%（即______元）以电汇方式支付给乙方作为定金。
2）本合同签定后的第________天，甲方将合同总金额的_____%（即______元）以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。
3）乙方出具与甲方结算货款。
乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。
1）交货地点：_______________，运输方式和运费由甲方承担。
2）甲方因故要求推迟合同中约定的供货期，需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方，由乙方确认后生效，否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。
1）设备到货后，甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回乙方，如货物到达甲方所在地后一周内，甲方未寄回“签收单”，视为签收合格处理。
2）若甲方发现设备规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用，乙方应承担相应的违约责任。
1）乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料，并无偿的指导服务，在甲方调试过程中如果遇到技术困难，根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导，乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。
2）乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内，乙方不再收取其他服务费用。
1）设备自甲方签收后，乙方负责壹年的免费保修（人为及不可抗力因素造成设备损坏除外），免费保修期满后，乙方提供终生有偿维修服务。
2）在免费保修期内，机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题，无法通过电话、传真、邮件等方式解决，乙方须派工程师到甲方处查看指导，所产生费用由乙方负责。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
地址：_________地址：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________
电话：_________电话：_________
邮政编码：_________邮政编码：_________
开户银行：_________开户银行：_________
帐号：_________帐号：_________
设备供货合同
乙方：_______。
1、交货及安装：
合同签订后乙方应按照甲方指定时间将合同产品免费运至甲方指定交货地点。乙方应按照甲方要求的工期负责安装并按期完工。具体交货时间及工期甲方需提前5天以书面形式通知乙方。
2、到货检验：
产品到货后，甲方对产品的包装和数量进行检验并以此签发收货单;如甲方发现产品质量与本合同要求不符，乙方应在3天内提供合格的产品进行更换。在货物交付10日后，甲方仍未对产品内在质量提出异议，视为货物验收合格。
3、付款：
合同签订后，甲方应支付给乙方合同总额的30%共计rmb97,602.00作为预付款，在项目完工后经甲乙双方验收并签字确认之后14个日内，一次性付清70%共计rmb227,738.00的余款。
4.包装及质量保证：
乙方交付的所有货物应具有适于长途运输和反复装卸的坚固包装，乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等措施，以确保货物安全无损地到达最终用户所在地。乙方保证向甲方提供的原厂设备，包装、质量、性能、数量符合原厂家规定。乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。乙方按照综合布线的施工规范执行。
5.保修期：
6.违约行为和罚金：
b)乙方须按照合同规定的时间发货。若乙方未按期交货，乙方应以如下方式向甲方支付逾期违约金：从延迟到货的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%，上述逾期违约金的支付不影响乙方交货义务的履行。甲方若未按约定按时支付款项，从延迟付款的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%。上述逾期违约金的支付不影响甲方付款义务的履行。
c)产品数量、包装、质量、规格不符合本合同要求，或保修期的服务不符合本合同要求，乙方应支付合同金额的0.5%作为罚金，同时应在5个工作日内更正其违约行为;否则，甲方有权要求卖方赔偿损失。
7.适用和争议解决：
本合同适用《中华人民共和国合同法》;与本合同有关的争议和纠纷，双方应友好协商解决;如不能通过协商解决，任何一方都有权将争议和纠纷提交北京仲裁委员会，按该仲裁委员会的规则进行仲裁，该仲裁是终局的，对双方都有约束力。
8.其他：
缩短订货期，甲方可以用传真方式订货，传真需要加盖甲方公章并由法定代表人或委托理人签名。乙方在收到上述传真件后即加盖印章传真给甲方，即时双方网络布线合同成立。为保证合同的`严肃和完善，甲方需及时将二份盖章合同邮寄给乙方，乙方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有甲乙双方合同章的合同邮寄一份给甲方。由于特殊原因无法将原件送达双方，此传真件具有同等法律效力。
甲方：_______乙方：_______。
日期：_______
设备供货合同
买受人（乙方）：
甲乙双方本着诚实信用的原则，平等互利，经公平协商签订如下买卖合同，以兹遵守。
2、交易数量：_________。
3、单价：_________总价款：_________。
4、质量标准：按行业标准、安全标准执行，同时符合乙方配套设备的运行要求。甲方为乙方提供详细技术资料，产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。
甲方当于_________年_________月_________日前完成全部交付。
货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担，交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任的主张。
自货物交付后的_________日内完成检验，若对质量有异议乙方应当在质保期内向甲方书面提出，并且妥善保管质量瑕疵货物，等待协商处理。
检验方法：
乙方自行检验或委托乙方所在地质检机构进行检验，并作为最终检验依据。检验合格的标准：严格按照本合同约定质量标准及要求执行。
第六条产品不合要求的处理措施：
经检验，若产品质量不符合合同约定的标准或要求的，甲方负责退货、修理、更换，费用由甲方负担，可在应付款项中直接扣除；乙方享有对整个合同或者不合格部分的解除权，乙方仅解除不合格部分的，合同其余部分有效。
电汇结算，乙方凭甲方开具的全额增值税（17%）专用发票，于全部货到验收后天内支付合同总额的`90%，合同总额的10%作为质保金，于质保期结束无质量问题出现后一周内付清。
质保期一年，自设备或配件安装使用之日起计算。甲方负责对产品的安装、调试、技术培训，费用由甲方负担，于_________年_________月_________日前完成。质保期内的维修及费用由甲方负责，质保期外的维修由甲方负责，费用由乙方负责。产品的升级事项约定为：
1、甲方不能按期交货，除不可抗拒因素外，甲方应向乙方支付延期违约金，每日按合同总价的0、3%计算。
2、乙方延期付款时（正当拒付除外）。应向甲方支付该此延付款数额的延期违约金，每日按该此延期付款额的0、3%金额计算，支付款办理期为10个工作日。
3、甲方所交产品的品种、型号规格、产地、质量、性能指标、配置与本合同及所附附件不符或安装调试不合格的，乙方有权拒收或拒绝在验收/安装调试报告上签字。甲方应承担全部责任并对存在的问题给予及时的圆满的解决，原则上须在7个工作日内给予解决，如遇特殊原因不能如期解决的应及时与乙方友好协商并须得到乙方的认同。
4、甲方对所供产品存在的.问题不能如期解决，应给予换货或退货。因此给乙方造成损失的应给予补偿。
5、甲方过期或不能交付（过期达15天即视为不能交付）本合同所订产品的，甲方须向乙方偿付违约金。经双方协商不能交付的，甲方除偿付过期违约金外，还要按合同法相关条例解决。
6、甲方应保证所供产品的质量和正常使用。甲方应对所供产品的安装、使用所需的条件和环境要求等事项须事前向乙方说明。因未说明而造成本合同的产品不能安装调试、正常使用，甲方应承担责任并给予解决，所产生的费用由甲方承担。甲方须保证该设备配套的完整，货到既能正常安装调试使用，如发生因缺少附备件或因配套不完整而造成乙方不能正常使用，甲方须负全部责任，应完全给予解决，由此产生的一切费用甲方承担。
7、双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。
本合同一式_________份，当事人各方各执两份，具有相同的法律效力。
甲方应于送货同时提交以下单据：提货单、发票、使用说明书、保修单/三包服务凭单、其他单据。
友好协商，经协商不成，可提交乙方注册地人民法院解决。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。