在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
业主与装修公司关系篇一
甲方:
地址:
电话:
乙方:
地址:
电话:
为了促进双方的业务发展,甲乙双方本着*等互利的原则,达成如下合作协议:
第一条:甲乙双方密切合作,乙方向甲方推荐已签约客户由甲方向客户提供装饰及家具的配套服务;甲方保证在和乙方推荐的客户签约后收到第一批工程款的______日内按合同额的______%向乙方支付信息费。
第二条:为保证甲方能及时参与客户的装饰设计工作,乙方在客户签约后应及时通知甲方,由甲方联系客户提供相关服务;乙方也可向客户推荐甲方的产品及服务;由乙方推荐时甲方应向客户提供优惠价格。
第三条:甲方应向客户按约定提供相应的质量保证及售后服务,如出现问题,甲方不得推卸责任,并立即解决,客户付款与否不影响甲方向乙方支付信息费。
第四条:如客户未能终止与乙方签约,乙方也告知甲方由甲方自行跟进,甲方在签约后仍按约定向乙方支付信息费。
第五条:乙方在甲方如期提供相关产品服务后应即刻予以验收,不得以任何理由拖延验收,否则视为验收合格,并按相关约定支付货款。
第六条:甲方可提*品为:办公家具、酒店家具、定制衣柜、橱柜等,对所提供的产品甲方应保证质量。
第七条:乙方和甲方均有义务履行保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方披露或透露有关本协议内容项目下的任何信息。
第八条:本协议有效期为______年,从______年______月______日起至______年______月______日止。
第九条:甲乙双方中任何一方没有充分、及时履行义务的,应当承担违约责任。
第十条:本协议一式______份,双方各执_____份,均具同等法律效力。
第十一条:如双方在合作时产生纠纷,应本着友好协商的态度解决,协商不有解决的提交_______仲裁委决定,裁定是终局的,双方都必须接受。
甲方(签字):
______年______月______日
乙方(签字):
______年______月______日
业主与装修公司关系篇二
甲方:统一社会信用代码:电话:地址:
乙方:电话:身份证号:通讯地址:紧急联系人:
甲、乙双方根据《xxx劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)和有关法律、法规规定,在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上,签订本合同。
一、合同期限
(一)甲乙双方同意按以下第_____种方式确定本合同期限。
a、有固定期限:从________年____月____日起至________年____月____日止,_其中试用期自________年____月____日起至________年____月____日止。
b、无固定期限:从________年____月____日起,其中试用期自________年____月____日起至________年____月____日止。
c、以完成___________工作任务为劳动合同期限:自________年____月____日起至完成本项工作任务之日即为劳动合同终止日。
二、工作内容和工作地点
(一)乙方根据甲方要求,经过协商,从事___________工作。甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果,按照合理诚信原则,变动乙方的工作岗位,乙方服从甲方的安排及培训等工作。
(二)甲方安排乙方所从事的工作内容及要求,应当符合甲方依法制定的并已公示的规章制度。乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务,按时完成规定的工作,达到规定的质量要求。
(三)甲乙双方约定劳动合同履行地为__________________________________。
三、工作时间和劳动报酬
(一)甲方实行标准工时制,因工作需要确需延长工作时间的,经双方协调而定。
(二)甲方应当每月至少一次以货币形式支付乙方工资,不得克扣或者无故拖欠乙方的工资。乙方在法定工作时间内提供了正常劳动,甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。
1、甲方承诺每月____日为发薪日;
2、乙方在试用期内的工资为每月________元;
a、按照甲方依法制定的规章制度中的内部工资分配办法决定,根据乙方的工作岗位确定其每月岗位工资为________元。
c、绩效工资根据乙方的工作业绩、劳动成果和实际贡献按照内部分配办法考核确定。甲方实行提成工资制,根据甲乙双方平等自愿的条件下作出下列提成工资制:510万单子按________%提成;1015万单子按________%提成;15万以上单子按________%提成。
d、提成每月20号按客户所交工程款的比例发放;
e、中途无故不干丢下工地不管等原因,甲方可追究其法律责任。
4、甲方根据企业经营效益、当地政府公布的工资指导线、工资指导价位等,合理提高乙方工资。
四、劳动管理
(一)甲方必须严格执行劳动政策和有关劳动管理的法律规定,并根据国家有关规定建立、健全劳动制度及各项规章。
(二)甲方有监督乙方遵章守纪、安全工作、职业道德及工作任务完成情况的权利。
(三)乙方应严格遵守公司纪律和规章制度,不得把公司的各种机密和与公司利益有关的文件泄露给他人,若发现并对本公司已造成客户流失经济损失的,应根据后果及责任大小给予赔偿。
(四)工作中应服从甲方管理,积极完成所从事的工作。
五、合同的变更、解除、终止和续订
(一)甲方因转产、调整经营项目,或者由于情况变化,经甲乙双方协商同意,可以变更合同的相关内容。
(二)在下列情况下,甲方可以解除合同:
1、乙方在试用期内经发现不符合用工条件的;
2、乙方患病或非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作又无法安排其他工作的;
3、甲方歇业、宣告破产,或者濒临破产处于法定整顿期间的。
(三)在下列情况下,乙方可以解除合同:
2、甲方无力或不按照本合同规定支付乙方劳动报酬的;
(三)合同期限届满,应即终止执行。由于经营、工作需要,甲乙双方协商同意,可以续订合同。
六、劳动争议处理
(一)甲乙双方因履行本合同发生劳动争议可以协商解决。不愿协商或者协商不成的可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调节不成的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起____日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。对仲裁裁决不服的,可以自收到冲裁裁决之日起____日内向人民法院提起诉讼。
(二)甲方违反劳动法律、法规和规章,损害乙方合法效益的,乙方有权向劳动保障行政部门和有感部门举报。
七、其他
(一)劳动合同期内,乙方户籍所在地址、现居住地址、联系方式等发生变化,应当及时告知甲方,以便于联系。
(二)本合同未尽事宜,均按国家有关规定执行,国家没有规定的,通过双方平等协商解决。
(三)本合同不得涂改。
(四)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
(五)本合同于________年____月____日生效。
(六)本合同未尽事宜经甲乙双方协商在附补充协议。
甲方:(盖章)法定代表人:(签名)________年____月____日
乙方:(签名)________年____月____日
业主与装修公司关系篇三
乙方:_______
甲乙双方在平等、自愿协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的木工工程达成以下协议。
1、工程承包方式:承包人包清工。
2、工期月日至年月按 元/平方,按每块板子 _______元计算。
二、付款方式:工程验收合格后一次性付清工资。
三、工程竣工,乙方应该提前通知甲方验收。本工程由甲方设计施工方案。
四、关于安全生产及防火的现场治理约定。未经甲方同意,施工中不得随意拆改原建筑物的结构及各种设备管线。
五、未经甲方许可乙方不得带任何装修材料出门,一经发现偷盗现象,按材料价格的拾倍赔偿。
六、双方款项往来均应出具收据,因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成工期延误,经双方确认,可顺延。
七、本合同一式二份。双方各执一份,经甲乙双方签字后生效。
乙方:_______
日期:_______年_______月_______日
业主与装修公司关系篇四
甲方:
法定代表人:
营业地址:
乙方:
法定代表人:
营业地址:
甲乙双方本着“真诚合作,共同发展”的原则为开拓市场,结合双方优势,经友好协商并在*等自愿的基础上达成协议如下:
乙方出资金人民币_______元,占股_____%;甲方出劳务、技术,占股_____%。
1、项目名称:_____________________________。
2、项目经营范围:_____________________________。
合作期限为_______年,自本协议签字生效之日算起。期满后双方如有继续合作的愿望,以本协议为基础重新签订协议。
1、甲方有权派遣相关人员对合作项目进行跟进,若出现可能严重影响甲方权益事项时,甲方有权终止协议,并要求乙方支付甲方应得款项,包括但不限于乙方应付未付甲方的利润及产品价。
2、乙方应当提前_____天,以书面方式通知甲方所需产品的数量、样式,否则由乙方自行承担相应损失。
3、乙方不得干涉甲方的生产经营,合作外的经营风险自行承担,合作项目外获得的各项收益各自享有。
4、乙方应保证公司账目透明,以便甲方可以随时知悉合作项目的运作情况。
合作期内未经项目合作各方同意,任何人不得将技术及客户资料转让,不得与项目合作双方以外的合作方进行合作或为他人谋取利益,不得将技术泄密。违反约定的,项目合作方有权没收违约方相关收益,并追究违约方的经济法律责任。
甲方销售成品后,扣除甲方、乙方共同成本后所得的净利润,该利润甲方享有_____%,乙方享有_____%。
1、本协议,对双方均有约束力,双方应当按约定履行。否则违约方应支付履约方违约金(具体计算方式可以协商),且履约方有权要求违约方赔偿因违约行为造成的实际损失。
2、因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或给双方中之任何一方造成损失,甲、乙双方互不承担责任。
若出现争议双方应先进行友好协商,协商不成时,任何一方有权向__________人民法院起诉。
若履行期间双方另有约定,需签订补充协议,或另行签署其他协议。本协议自双方签订之日起生效,一式____份,双方各执____份。
甲方(签章):
签约日期:________年_______月_______日
乙方(签章):
签约日期:________年_______月_______日
——公司合作协议书
公司合作协议书
业主与装修公司关系篇五
住所地:______
法定代表人:______
乙方:______
住所地:______
法定代表人:______
甲、乙双方就乙方欲投资开发徽州区西溪南镇所属万亩低缓地(详细四至范围见合同附件规划图纸),进行农业综合开发等事宜,经协商一致,在*等、自愿的基础上,签订本协议,以资共同信守。
1、本协议签订后______日内,完成该地块的测绘、规划工作,并制订出合法的规划图纸。
2、确保该土地的规划符合西溪南镇、徽州区、黄山市等*的整体规划,不因前述各*今后的规划,而导致该土地用途发生实质变化,影响乙方的经营决策。
3、本协议签订后______日内,合法取得建立xxx西溪南镇生态旅游农业开发园区xxx的*有效批文。
4、本协议签订后______日内,合法取得同意西溪南镇为xxx安徽省集体建设用地示范乡镇xxx的*有效批文。
5、本协议签订后______日内,完成上述地块有偿使用、征用等工作,确认上述地块集体土地所有权为______所有。
6、本协议签订后______日内,成立______公司,注册资金为______万元,并依法确认前述集体建设用地使用者为该公司,土地使用年限不低于______年。
7、收到乙方支付的______万元人民币后,在______日内,完成公司的变更注册登记事宜。
甲方为履行上述义务,须符合《xxx土地管理法》、《xxx土地管理法实施条例》、《安徽省实施〈xxx土地管理法〉办法》、《安徽省集体建设用地有偿使用和使用权流转试行办法》、《关于加快乡镇工业园区建设的实施意见》等法律、法规的规定,确保甲方前述行为、结果的合法性并及时将相关资料提供乙方。
1、本协议签订后______日内,支付定金______万元(记帐帐户:徽州区财政局,开户行:______农行;帐号:______)用于项目前期费用。
2、甲方公司取得集体建设用地使用证______日内,支付______万元人民币,与乙方公司签订股份转让协议,占有公司______%股份并办理工商变更注册登记事宜。
3、对公司进行增资扩股,公司注册资金增至______万元。
4、负责项目开发建设的资金投入和项目选择。
1、西溪南生态、旅游农业开发园区经营由项目公司负责,社会事务,*服务由甲方指定西溪南镇人民*负责。
2、甲方兑现已出台,今后将出台的各项优惠政策,为乙方及项目公司提供高效、优质服务。
1、若甲方未能按期履行义务,应双倍返还定金,退回已收款项并赔偿乙方其他经济损失(包括但不限于往返出差费用、住宿费用、交通费用、调查费用、律师费用等),合同终止。
2、因乙方应未按期履行义务,则已支付的定金不予退回,合同终止。
1、双方产生纠纷,应协商解决,不成,可提起诉讼并由乙方住所地人民法院管辖。
2、本协议一式______份,具同等法律效力。
3、本协议经双方代表签字生效。
甲方:(签章)______乙方:(签章)______
业主与装修公司关系篇六
乙方:
根据《xxx经济合同法》及其它相关法律、法规之规定,甲、乙双方在*等自愿、协商一致的基础上,本着互利互惠、共同发展的原则,经过友好协商,就合作天江郦城样板房装饰工程的项目进行的相关事宜,达成如下协议:
第一条 工程概况
工程地点: 天江郦城a栋804室、c栋802室、c栋604室 。
工程内容以甲方批准。
工程承包方式:
(1) 包工、包全部材料及窗帘;
(2) 开发商提供家具、电器、装饰品、装饰画及植物。
工程期限 天。
开工日期年月日。
竣工日期年月日。
合同价款:本合同工程造价为(人民币) 元,金额大写: 。
第二条 合作方式
甲乙双方各承担开发项目25%的费用 元。(因有四家合作,所以每家按25%承担)
甲方负责设计、施工,与开发商的合同签定。
乙方可以为样板房提供主材,主材可以作为出资费用(须成本价),计入成本核算,如不够,另行补费。
恒森.阳光国际六部电梯门、圆形门卫室的广告位、圆形门卫室二楼甲乙双方无条件使用到20xx年11月30日。
第三条 利润分配
利润定义:卖掉样板房后所产生的利润。
分配方式:甲乙双方按利润各按25%分成。(因有四家合作,所以每家按25%分成)
第四条 免责
如因第三方原因或不可抗拒因素,导致项目终止,甲乙双方不负法律责任,经济责任各承担25%。
第五条 违约责任
本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,任一方不得擅自变更或
解除合同,否则违约方将承担因此给对方造成的实际经济损失。
因一方原因,造成合同无法继续履行时,应及时通知对方,协商合同终止,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
因合同双方当事人中的任一方在该工程进行中违反国家法律、法规,受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。
第六条 工程价款支付方式
工程验收合格后,开发商在天江郦城交房后三个月内结清工程全部款项。
本样板房成本价:
(1) a栋804室以万元作为本工程的成本价;
(2) c栋802室以万元作为本工程的成本价;
(3) c栋604室以万元作为本工程的成本价;
在此期间,
(1) 若开发商将样板房售出,开发商按工程合同价支付款项;
(2) 若售出价格高于合同价格,开发商按实际售出价格支付款项;
(3) 若开发商未售出或售出价格低于约定成本价,则开发商按约定成本价支付款项。
(4) 甲乙双方在样板房未售出期间,享有向开发商优先购买权,享受开发商优惠价格,优惠价格为元,购买样板房方须付清合作方所承担的装修费用。
第七条 透明化
具体合作项目进行期间,所有的.交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进行或在对方知晓的前提下进行。
第八条 其它
未尽事宜将由本协议甲乙双方通过协商解决。
第九条 附则
本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
甲、乙双方直接签定合同的,本合同一式贰份,甲乙双方各持壹份,合同履行完成后自动终止。
本合同双方共同遵守,未尽事宜经双方协商解决,协商不成,双方均可向所在地人民法院提出诉讼。
单位名称:重庆市创达装饰工程有限公司单位名称:
(公章)(公章) 法人代表:刘 洋法人代表:
年 月 日年 月 日
业主与装修公司关系篇七
乙方:_______
经双方友好协商,就甲乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程施工合同》,以下简称《装修合同》)中的未尽事宜,签订以下补充协议。本补充协议作为《装修合同》的附件,与《装修合同》具有同等法律效力。
1、施工过程中,乙方施工人员应认真施工,不在标的居室内饮酒、随地吐痰,如施工人员吸烟必须远离易燃易爆物品。
2、乙方施工人员不得使用标的居室内已安装好的设施、设备(如炊具、洁具及其他设施、设备)(水、电、施工人员自备炊具、洁具除外)。
3、乙方应设置专门的垃圾堆放处,及时清运垃圾,并保持居室内的清洁和卫生。
4、安装地板、地砖后,乙方施工人员须着软底鞋在标的居室内施工,并严禁将尖利或腐蚀性或易造成地板、地砖染色的物品直接放置在地板、地砖上,所有物品均轻拿轻放,严禁在地板、地砖上拖动物品。
5、有违反以上第一条_______项,甲方经过提醒、警告,乙方仍违反的,甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因违反以上第一条_______项给甲方造成损失的,乙方应赔偿损失。
6、如由于乙方或其施工人员过失,造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里,物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失,由乙方负责赔偿或从工程款中扣除,并承担责任。
7、乙方必须在工程交底日,即_________年_________月_________日,向甲方提供书面的工程进度表和甲方采购材料进度表。
8、在进行施工时,乙方有义务向甲方说明施工方式,并经过甲方确认后方可进行施工。如未经甲方确认,施工后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改,并赔偿由此而带来的损失。
9、如甲、乙双方已确认图纸,乙方不得随意擅改图纸,如图纸改动需和甲方沟通确认,如有增加项目需追加预算,效果图仅供参考,以实际面积为主。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字生效。
乙方:_______
日期:_______年_______月_______日
业主与装修公司关系篇八
单位名称:________________________________
乙方(承包方):_______________电话:_________
法定代表人:____________联系人:___________
身份证号码:______________________________
工程地点:_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。
住房结构:_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________*方米。
家庭居室装饰装修工程的价格,根据市场竞争.优质优价的原则,约定如下:总价款:_________元,大写(人民币):_________。其中:材料费:_________,人工费:_________,管理费:_________,设计费:_________,垃圾清运费:_________,税金:_________,其他费用:_________。(详见附表三:家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
工程承包方式:双方商定采取下列第_________种方式。
(1)乙方包工.包全部材料。(见附件五:乙方提供装饰装修材料明细表)
(3)乙方包工.甲方包全部材料(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表)。
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:
施工图纸双方签字后生效。
开工前提供施工期间的水源.电源,并说明使用注意事项;
参与对工程质量.施工进度的监督及对材料进场.工程竣工的验收;
因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞.渗漏水.停电.物品毁坏等,如属乙方的责任,由甲方找被乙方负责修复和赔偿。
施工中严格执行国家,保证工程质量,按期完成工程;
保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上.下管道的畅通;
乙方采用的装饰材料不得以次充好.弄虚作假。
乙方施工应符合有关规范要求,不得偷工减料.粗制滥造;
乙方不得野蛮施工,危及建筑物自身的安全;
除合同注明外,五金(门锁.拉手.水龙头等).石材.瓷砖.设备.洁具.灯具等,均由甲方购买并按时运到现场。
甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延;
因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准.规范进行施工。
乙方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准验收。
凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的,由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的,由甲方承担返工责任及经济支出。
双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收:
水.电管线,防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收;
油漆.面层涂料施工前验收;
竣工验收。乙方应提前___天通知甲方进行各阶段验收,各阶段验收合格后。若甲方接到通知后,未按时参加验收,乙方有权停工等待,由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担;保修合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续(见附件九:工程结算单),并填写工程保修单(保修期为___年)(见附件十:工程保修单)。
在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为___年,有防水要求的厨房.卫生间和外墙面的防渗漏为___年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
竣工验收后_________日内,甲方支付相当于总价款_________%的工程款。
注:甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。
因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增.减部分的款项。
双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。
合同签订后,合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的,应及时通知另一方,经双方协商同意后,可办理终止或延期履行合同手续,违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金;若因此造成损失的,违约方应予以赔偿。
由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,所需修理费用由乙方承担,工期不予顺延。
由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的___‰作为违约金。
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
.提交________仲裁委员会仲裁;
.依法向人民法院提起诉讼。
因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。
施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。
施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
本室内装修合同书样本签订后工程不得转包。
甲.乙双方直接签订合同的,本合同一式___份,双方签字(盖章)后生效,甲.乙双方各持___份。
合同履行完后自动终止。
本合同实行当事人自愿鉴证,以保护合同当事人的合法权益。
13.*同附件为本合同的组成部份,与本合同具有同等法律效力。
日期:_____年____月____日日期:_____年____月____日
业主与装修公司关系篇九
根据《xxx外资企业法》、《xxx公司法》等有关法律规定,甲、乙、丙等人经过*等协商,一致同意按照有关法律、法规规定应具备的条件,自愿出资申请设立一个有限责任公司,特制定如下协议:
公司股东组成部分:
甲方: 身份证号:
乙方: 身份证号:
丙方: 身份证号:
经上述股东各方充分协商,就投资成立(下称公司)事宜,达成如下协议:
1、 公司名称:
2、 经营范围:
3、 注册资本:
4、 法定地址:
5、 法定代表人:
第二条 公司成立后,以法人代表为主要负责人全权负责公司的管理与经营,法人代表不愿负责管理与经营的,股东之间可协商另请其他股东或者招聘外来人员主要负责。
公司期限为年,自至年止。
1、 出资方式及占股比例
乙方以 现金 作为出资,出资额:万元人民币,占公司注册资本的百分之 :占公司股份的百分之 。
丙方以现金币,占公司注册资本的百分之 :占公司股份的百分之 。
2、各公司股东的出资,于年月日以前交齐。逾期不交或未交齐的,股东不按协议如期、足额缴纳出资的,应当向已如期、足额缴纳出资的股东承担违约责任。
3、本公司出资共计人民币万元。合伙期间各公司股东的出资,为公司共有财产,不得随意请求分割。公司终止后,各公司股东的出资仍为个人所有,届时予取予以返还。
1、 盈余分配:以甲、乙、丙三方所占股份比例为依据,按比例分配。
2、 债务承担:公司债务先由公司财产偿还,公司财产不足清偿时,以各公司股东的出资比例为据,按比例承担。
1、 入股:
a) 需承认本合同;
b) 需经全体公司股东同意;
c) 执行合同规定的权利义务。
1、 退股:
a) 需有正当理由方可退股;
b) 不得在公司不利时退股;
e) 未经公司股东同意而自行退伙给公司造成损失的,应进行赔偿。
产所有权,同时应承担此前公司按股份比例所需偿还的债务。
股东以出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
1、 甲方为公司法人及负责人。其权限是:
a) 对外开展业务,订立合同;
b) 对公司事业进行日常管理;
c) 出售公司的产品(货物)、购进
常用货物;
d) 支付按其所占公司股份所承担的债务;
e) 公司人员在需要情况下招聘人员及培训;
f) 审批日常开支及管理公司所有资产,但必需钱帐分离,不能管理帐务。
2、 其他公司股东的权利:
c) 检查公司账册及经营情况;
d) 共同决定公司重大事项。
e) 支付按其所占公司股份所承担的债务;
1、 未经全体公司股东同意,禁止任何公司股东私自以公司名义进行非公司业务活动;如其业务获得利益归公司,造成损失早其按实际损失赔偿。
2、 禁止公司股东经营与公司竞争主流的业务,如需经营,须经甲、乙、丙三方同意方可。
3、 如公司股东违反上述各条,应按公司实际损失赔偿。
1、 公司因以下事由之一得终止:
a) 公司期届满;
b) 全体公司股东同意终止公司关系;
c) 公司事业完成或不能完成;
d) 公司事业违反法律被撤销;
e) 法院根据有关当事人请求判决解散。
2、 公司终止后的事项:
c) 清算后如有亏损,不论公司股东出资多少,先以公司共同财产偿还,公司财产不足清偿的部分,由公司股东按出资比例承担。
公司股东之间如发生争议,应共同协商,本着有利于公司事业发展的原则预以解决。协商不成的,提交公司注册所在地仲裁委员会仲裁,依法向人民法院起诉。