报告范文需要我们对所研究的事件或事物进行充分的调查和分析，确保所提供的信息准确可靠。如果您需要更多具体领域的报告范文，可以联系我们的团队获取更多相关资源。
工程延期申请报告
_________并________监理咨询有限公司：
由我方施工的______________，设计总数为9195棵，原计划工期为____年3月13日至____年6月12日;我方于____年3月22日正式开始施工，截止____年6月5日，累计完成碎石桩5040棵，尚未完成4155棵。
自我公司项目部于3月1日进驻该工地并组织施工后，由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划：
1、场地因素的影响：
(2)、因该工程施工场地分为多个平台，难以按原定施工方案及施工进度计划组织有效施工;根据现场施工条件，经三方讨论后将施工方式确定为：采用边平整边施工、分步分台进行;但这也给我方施工带来极大困难，由此也加大了我方的施工管理难度，并造成了窝工等引起的诸多损失。其中，____年3月5日至____年3月21日，建设方对施工场地下平台进行场地平整工作;____年4月24日至____年5月6日，建设方对施工场地上平台2号区域进行平整工作;____年5月23日至____年5月29日，建设方对上平台1号区域进行场地平整工作;场地平整期间，所有机组停机等待。时至今日，场地上平台与下平台中间不可施工区域，场地平整工作尚未完成。
(3)、因施工场地整体施工平面条件较差，土层较软、局部较陷，这给我方施工机械运行带来极大困难及严重的安全隐患，极大减慢了该工程施工进度。
2、天气因素的影响：因进入雨季，阴雨天气致使我方难以正常进行施工。从正式开工后，阴雨天气为15日。
为确保工期，应甲方要求，我方于____年5月1日增加一台桩机至该工地，完成上平台2号区施工后，因现施工上平台1号区无法摆放5台桩机同时进行施工，于6月1日一台桩机撤离施工现场。为此对该工程施工进度也产生了较大影响。
鉴于以上情况及对后期施工的综合考虑，我方也积极采取了相应措施，调整了原有施工方案能打一棵就打一棵，以尽可能加快该工程的施工进度。但为了保证该工程的工程质量和施工安全，我方特向贵公司申请将该工程有效工期延长38天，将该工程竣工时间顺延至____年7月20日。请贵公司领导予以批复。非常感谢贵公司对我公司工作的支持。
致敬!
云南_________有限公司。
____________________项目部。
20__年_月_日。
工程延期申请报告范文
四会市住房和城乡建设局:。
我公司承建的四会市20xx年度保障性住房利民楼建设项目于20xx年8月30日正式开工，计划竣工时间为20xx年10月15日，工程总工期为410日历天。我司于20xx年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成施工延期，致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期，造成未能按。
合同。
工期完成工程的原因如下：
因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平，场地各种树木需要清理；临水临电未接通。因此造成工期延期30天。
原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力，经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划，造成工程延期30天。
该工程存在地下室，开挖深度为4.5米，场地四周为住宅；因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为20xx年12月15日至20xx年3月29日共计105天。
在基坑施工过程中，遇到不可抗力的管涌；导致不能正常施工，采取一系列措施进行处理，以至于工程延期15天。
因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改图位置增加一消防水池；因些延迟工期20天。
在20xx年里经常出现停电停水现象，停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期。使我部无法对该工程进行正常的施工安排，打乱了对该工程的进度计划，造成人力、物力、的相当损失，共延误工期10天。
因四会市春节后台风及雨水天气较多，为了保证施工质量与安全施工，机械台班停工；台风期间暂停施工。例如20xx年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期。
以上问题造成工期严重延误，对本工程的施工进度造成大大的影响。根据工程施工工艺要求，同时也恳请业主根据施工实际情况；现根据合同有关条款，进行工期的顺延申请。综合上述因素，累计延误工期共400天，使竣工日期由原来的20xx年10月15日延迟到20xx年11月30日。
请贵局予以批复。
再次感谢贵局对我公司工作的支持。
此敬！
施工单位。
20xx年7月5日。
建设单位：北京信远筑诚房地产开发有限公司。
监理单位：北京建院金厦工程管理有限公司。
感谢贵公司对我公司的信任和支持，由我公司承建贵公司的“芍药居东区二组团园林景观工程”。为保证该工程优质高效的完成，我公司按合同条款于20xx年7月1日正式开工。然而，自我项目部进驻贵工地后，由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划：
因总包单位劳动力的缺乏造成其大面积未完工；使我部基本无作业面可施工，无法按原定施工方案组织有效施工，由此加大了我部的管理难度，并造成窝工、返工等引起的诸多损失；时至今日土建工序，仍未能全面达到我部施工条件的要求。
由于总包（南通三建）自20xx年7月21日上午对我部断水至今，造成我部生活用水困难，使我部无法对工人的生活予以保障，致使工人情绪浮躁，无法正常组织施工，请予以处理。
自7月中旬以来，北京正处于雨季，导致我方无法正常施工，打乱了对该工程的施工进度计划，造成人力、物力相当的损失。
鉴于以上情况，我部本着“想业主所想，急业主所急”的工程服务理念；多次组织召开内部分析讨论会，借鉴以往优秀工程的施工经验，结合本工程实际情况，采用迂回施工、交叉施工等作业方案，尽量让施工队伍投入施工工作，抢工作面施工；并采取了相应的成品保护措施，但也增加了工程管理成本和施工成本。
根据优质工程施工工艺和周期要求，同时也恳请业主为工程质量和安全着想，我部特向贵公司申请将该工程工期延长15天，将该工程竣工时间顺延至20xx年9月15日。
请贵公司领导予以批复。
再次感谢贵公司对我公司工作的支持。
此致！
北京世纪恒远园林绿化工程有限公司。
20xx年7月22日。
工程延期申请报告
致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天(开工日期201x年4月5日，竣工日期201x年6月3日)，因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。
2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。
特申请延期至20xx年10月20日，望批准!
临汾市沈达园林绿化有限公司。
襄汾县汾河治理堤内绿化七标段项目部。
20xx年5月25日。
建筑工期延期申请报告
我司本次发货(产品)数量，金额元。因原因，我单位本次支付元，余款元在20xx年月日前支付到贵单位。我单位以负责人信誉和公司商誉保证，在承诺期间内付清全款，请贵单位予以安排发货为盼!
申请人(签名)：
单位(盖章)：
日期：年月日
工程延期申请报告
我们本着认真负责的态度,为将此课题:中学英语教学和雅思模式的有效整合做到顺利有效结题,特此提出延期申请,延期时限由原定的10月10日延期至5月25日,请予以核准为盼。
一.申请延期的理由。
1.我校,酒泉钢铁(集团)公司第三中学,因当地教学实际,全学科的课时安排现状大大限制了课题研究所需的时间。没有时间的保证,再好的课题也只能是纸上谈兵或自欺欺人。
2.师资力量的不足,导致了因培训而来的有效时间损失或缺失。
3.对外教的过高估计造成了资源尤其是时间的浪费。
4.因未挂牌,部分课题组成员有了思想上的懈怠。加之本校教师课时负担重的实际情况和其他活动过多的干扰,计划的研究内容未能真正落到实处。
5.外语教研组大型活动(两届英语才艺大赛、cctv英语风采大赛嘉酒地区分赛)造成对此课题研究太大精力的分散和太长时段的中断。
二.延期后的研究工作-------------。
1.迎合家长和社会的现实要求,切实加强nmet的优化训练。具体负责人为:李习中杨红梅。
2.全方位强化训练雅思“听、说、读、写”的能力,尤其是最大限度的弥补由多种原因造成的“听、读”训练。负责人为:李习中,及可能情况下的雅思专家。
3.进一步完成并优化《酒钢三中雅思基础系列教程》,并进行有教师、教材辅助和指导的本校另一教学班的初级试点和跟踪研究。
三.延期后的工作目标。
1.全面完成该课题的既定任务,达到预期结果。
2.完善具有相当可行性的《酒钢三中雅思基础系列教程》。纸质与电子两种版本。
3.考虑另一试点和推广。做更大、更细、更有实际价值的相关研究。
4.成立酒钢三中雅思模式教学研究会。
5.成立永久性的自主、自愿的酒钢三中雅思教学试验班。
------------------。
原申报20预结题的课题主持人:。
请各位拟定于今年结题的课题主持人按时上交课题结题计划,将结题安排电子稿发到科研处邮箱。
因各种原因无法年按时结题,需要延期结题的课题主持人,按照省市级不同的级别请分别下载《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》和《河北省教育科学规划课题重要事项变更审批表》,并按照要求认真填写,在9月28日前将填好的电子版发送到,并打印一式三份上交科研处陶慧老师处,由科研处统一到省市相关规划部门办理变更手续。
在预定时间前未上交变更表,视为准备年底结题;逾期交表者,科研处不负责为其办理变更手续。
填表说明:。
1、《河北省教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“课题编号”填写本课题编号。《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“批准号”一栏不填。
2、“课题负责人或所在单位(签章):”一栏请各课题主持人亲笔签署自己的名字(不要打印),并填写日期。其它内容用电子版填写。
此致
敬礼!
申请人：
20**年**月**日。
建筑工期延期申请报告
编号：
工程名称：
日期：20xx-11-5
致__恩施州同欣监理公司建始分公司__(监理单位)。
根据合同条款/条的规定，由于施工用水的原因，申请工程延期，请批准。
工程延期的依据及工期计算：
由于阳光公司未将市政用水及时引至施工现场，导致我项目部未能按预定进度施工，进而影响到整个工程的施工工期，临时围墙无法砌筑，经协商后先进行土方开挖的工作2天，开挖完成后也未能进行基础分部的工作。我部于20xx年10月12日开工至今已25天，特申请将原竣工日期20xx年5月30日向后推迟23天，即20xx年6月22日竣工。施工进度分析见附图。
合同竣工日期：20xx年5月30日
申请延长竣工日期：20xx年6月22日
附：5#、6#楼10月施工进度横道图施工总进度横道图。
承包单位名称：
项目经理(签字)：
更多。
工程延期申请报告申请报告【】
致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期20**年4月5日，竣工日期20**年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。
2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。
特申请延期至20**年10月20日，望批准！
临汾市沈达园林绿化有限公司。
襄汾县汾河治理堤内绿化七标段项目部。
20**年5月25日。
项目延期申请报告
xx市工商行政管理局：
我xx有限公司（注册号：xxxxxxx），由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途，导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于二0一三年十二月二十三日到期，故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继，且全体股东承担连带法律责任。望批准！同时感谢贵局多年来的支持关照。
此致
敬礼！
申请人：
20xx年x月x日。
申请延期整改报告
申请人：
地址：
法定代表人或行政负责人：职务：
本机关作为一案的被告，收到人民法院出庭应诉通知书，本应于年月日到庭应诉，现因xxx，应诉人员无法于年月日到贵院应诉，特申请贵院准予延期开庭审理此案。
此致
人民法院。
申请人：税务机关（章）。
注：本申请书一式二份，一份交受诉人民法院，一份税务机关留存。
使用说明。
1、本申请书依据《中华人民共和国行政诉讼法》的规定设置。
3、“申请人：”填写税务机关名称。
4、“本机关作为一案的被告”填写税务行政诉讼案件名称。
5、“现因，”填写无法按时出庭应诉的原因。
6、“应诉人员”填写应诉人员姓名。
7、本申请书一式二份，一份交受诉人民法院，一份税务机关留存。
项目延期申请报告
(4)在试验过程中，发现试验过程与结果与起初预想的存在较大差别;。
(5)采取必要的措施和手段改进试验，仍无法按时完成;。
(6)经过改进之后，项目进展较为顺利，但是无法按时完成;。
因此申请延期。
总之，要强调客观原因，同时要强调自己的主观努力。
工程延期申请报告申请报告
xx有限公司：
xx年10月，我单位与贵司签订了关于慈溪市梅林路保障性住房工程监理合同，实施过程中我司为贵司履行了相应的监理义务，应甲方要求，监理服务时间均考虑了施工合同工期。
慈溪梅林路保障性住房工程监理合同工期为xx年10月至2013年4月，现工程实际工期已超出合同约定的2013年4月，且工程延期非监理人原因造成，工程进度严重滞后，具体竣工验收实际时间还不能确定，超出合同约定期限，尽管如此，我单位监理人员始终坚守岗位，尽职工作。但由于工期将过度延长带来的经营压力日趋增大，此项目将面临亏损状态，请贵方对监理服务延期事宜予以确认，并进行相应监理费调整。
鉴于以上情况，在本着相互理解、尊重及共持共融的态度，我方请求贵方适当增加监理工作报酬，便mm于后续工作更好开展。望贵司批示为盼，谢谢！
xx询有限公司项目监理部（xx）。
20xx年5月5日。
监理工作联系单。
工程名称：编号：
监理延期申请报告
协议编号：
甲方：
乙方：
甲乙双方签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：
1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的.服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：____________________。
乙方：____________________。
_____年_____月_____日。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
工程延期申请报告申请报告
我公司投标的苍南县矾山镇饮用水工程施工，20**10年2月9日正式开工。于20**年11月9日全面竣工，合同期限为180天，工程施工历时达为990天。扣除下雨天、春节假期及变更项目审批事项和政策处理没到位等原因造成停工749天，实际有效施工241天，延期61天。
1．由于本工程施工管线长、分散广，工程施工期间正值“梅雨”期降雨较多，受天气影响停工累计下雨天48天。
2．本工程正值水池项目施工，由于受苏力台风影响，计停工15天。
3．净水厂基础开挖由于厂址调整和政策处理没及时到位等原因，致使基础开挖水从2010年9月2日至2011年9月10日施工延迟368天。
4．沉淀清水池、无阀滤池制水能力调理和生产用房变更等审批事项，从2011年9月2日至20**年7月20日施工延迟318天。
5、雨天、春节假期和政策处理未到等其他原因，影响工期延期合计749天。
6、由于施工组织欠缺造成停工61天。
鉴于上述情况，恳请建设单位给予延迟完工日期批复为感！
特此报告。
温岭市金江水电工程有限公司。
二o**年十一月。
项目延期申请报告
研究院：
我单位承担的工作，根据原设计要求，应于x年9月底提交联测报告等资料，以下原因导致无法按时完成：
(1)根据10月与贵单位的签订的关于可控源音频大地电磁测深的物探协议，物探工作将于x年底提交资料。
(2)针对8月专家对本项目的检查情况，还存在诸多方便需要整改。
依据以上原因，特申请提交报告的时间延期至x年12月底，望给予批准。
20xx年x月x日
建筑工期延期申请报告
__研究院：
我单位承担的____工作，根据原设计要求，应于____年9月底提交联测报告等资料，以下原因导致无法按时完成：
(1)根据10月与贵单位的签订的关于可控源音频大地电磁测深的物探协议，物探工作将于____年底提交资料。
(2)针对8月专家对本项目的检查情况，还存在诸多方便需要整改。
依据以上原因，特申请提交报告的时间延期至____年12月底，望给予批准。
________。
20__年_月_日。
申请延期整改报告
某某市仲裁处：
本人是你处第x号仲裁案当时人某某。原定在某月某日的开庭，现由于本人在外地出差，当日不能及时到庭，现特申请贵处能体谅不便，给予延迟开庭，望批准！
此致
为盼！
某年某月某日。
申请人:性别:出生日期:民族:住址:
请求事项:申请延期开庭审理原告某某诉被告某某纠纷一案.
此致
某某人民法院。
申请人:。
-
申请人：xx，女，xx省xxx村人，电话：
请求事项。
延期审理（20xx年月日。