合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。
木材采购合同电子版本篇一
买方：
卖方：
根据《^v^合同法》及有关法律、法规的规定，本着平等、互利的原则，经买卖双方充分协商，特定立本合同，以便双方共同遵守。
第一条标的物的计量单位和计量方法：
计量单位：______;计量方法：______。
第二条质量标准：______。
第三条包装标准、包装物的供应和回收及费用负担：______。
第四条合理损耗标准及计算方法：______。
第五条标的物的所有权自时起转移，但买方未履行支付款价义务的，标的物属于所有。
第六条交(提)货方式、地点、时间、数量：
方式：______
地点：______时间：______数量：______。
第七条运输方式及运输费用负担：______。
第八条检验标准、方法、地点及期限：
标准：______。方法：______。地点：______。期限：______。
第九条结算方式、时间及地点：______。
第十条担保方式(也可另立担保合同)：______。
第十一条本合同解除的条件：______。
第十二条违约责任：
买方：______。
卖方：______。
第十三条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当时人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十四条本合同自生效。
第十五条其他约定事项：______。
本合同如有未尽事宜，须经买卖双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
合同正本一式两份，买卖双方各执一份;合同副本一式份，交卖方所在地工商行政管理分局留存一份。
甲方：_______________
乙方代表：_______________
____ 年 _____ 月 _____ 日
木材采购合同电子版本篇二
18000块 每块为188元小计3384000元，本次合计采购金额为7144000元。 上述材料的价格是包到乙方施工现场包下车费的价格。
二、验收标准、方法及提异议的期限
杉木指夹板必须严格按合同要求的宽度、厚度执行，木胶板的材质必须跟样板一样，厚度不得低于已定的规格，并必须保证质量合格，验收方法到乙方施工现场按实点数，由甲方提供，供货单、库管签发验收数量单(三联单)，依送货单验收，如有异议必须在当日内提出。
三、结算方式
以第一次送到乙方施工现场的日期为准，两个月内支付所送材料款的80%，次月金额支付所送材料款的尾数。
四、违约责任
1、乙方在执行合同中，不得向其他供货商供货，如不按合同规定，甲方可拒绝送货，乙方每天应承担甲方总货款的4%违约金，若甲方不能满足乙方需用，耽误乙方施工工期，甲方必须赔偿乙方的损失。
2、甲方必须按照乙方提供需方施工日期按时送货，(但乙方必须提前三天通知甲方报的数量多少)若甲方不能按时供货到场，给乙方造成施工工期延误的所有损失概由甲方负责。
3、甲方供货的材料不能满足合同的要求，乙方有权退回或酌情扣除材料费。
4、乙方若向甲方提出错误异议，应承担给甲方造成的经济损失。
5、若甲方供货不及时，每天应承担当日货款的2%违约金，但遇不可抗拒力或甲方按提前通知除外。
6、乙方按合同付有所有货款，乙方如不按合同付款，应赔偿因此给甲方造成的经济损失和费用，每超过一个月未付金额的3%算违约金。
五、合同争议的解决方式
1、本合同在执行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商管理部门调解，依法向双方依据地人民法院提出诉讼。
2、任何一方要求全部或部分解除合同，必须提前十五天通知并提出充分理由，以双方协商解决。
六、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，项目部备案一份，本合同一经签字即生效，任何双方无权更改，材料供货完成，材料款结清后即失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
木材采购合同电子版本篇三
根据《^v^合同法》及有关法律、法规的规定，本着平等、互利的原则，经买卖双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条 标的、数量、价款
单价(元)
总数量
总金额
合计人民币金额(大写)：
(注：空格如不够用，可以另接)
第二条 标的物的计量单位和计量方法：
第六条 标的物的所有权自________时起转移，但买方未履行支付款价义务的，标的物属于___________所有。
第七条 交(提)货方式、地点、时间、数量：
方式：_____________________________________________ 。
地点：_____________________________________________ 。
时间：_____________________________________________ 。
数量：_____________________________________________ 。
第八条 运输方式及运输费用负担：________________________________________________ 。
第九条 检验标准、方法、地点及期限：
标准：_____________________________________________ 。
方法：_____________________________________________ 。
地点：_____________________________________________ 。
期限：_____________________________________________ 。
第十条 结算方式、时间及地点：_________________________ 。
第十一条 本合同解除的条件：____________________________ 。
第十二条 违约责任：
买方：_______________________________________ 。
卖方：_______________________________________ 。
第十三条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可申请当地工商行政管理部门调解;调解或协商不成的，按下列种方式解决：
(一)提交____________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十四条 本合同自____________生效。
第十五条 其他约定事项：___________________ 。
本合同如有未尽事宜，须经买卖双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
合同正本一式二份，买卖双方各执一份;合同副本一式________份，交卖方所在地工商行政管理分局留存一份。
居民身份证号码：___________ 居民身份证号码：___________
________年_______月______日
木材采购合同电子版本篇四
根据《^v^合同法》及有关法律、法规的规定，本着平等、互利的原则，经买卖双方充分协商，特定立本合同，以便双方共同遵守。
(注：空格如不够用，可另接)
第二条 标的物的计量单位和计量方法：
计量单位： ;计量方法： 。
第三条 质量标准： 。
第四条 包装标准、包装物的供应和回收及费用负担： 。
第五条 合理损耗标准及计算方法： 。
第六条 标的物的所有权自 时起转移，但买方未履行支付款价义务的，标的物属于 所有。
第七条 交(提)货方式、地点、时间、数量：
方式：
地点： 时间： 数量： 。
第八条 运输方式及运输费用负担： 。
第九条 检验标准、方法、地点及期限：
标准： 。 方法： 。 地点： 。 期限： 。
第十条 结算方式、时间及地点： 。
第十一条 担保方式(也可另立担保合同)： 。
第十二条 本合同解除的条件： 。
第十三条 违约责任：
买方： 。
卖方： 。
下列第 种方式解决：
(一)提交 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十五条 本合同自 生效。
第十六条 其他约定事项： 。
本合同如有未尽事宜，须经买卖双方共同协商，作出补充规定，补充规定与
本合同具有同等效力。
合同正本一式两份，买卖双方各执一份;合同副本一式 份，交卖方所在
地工商行政管理分局留存一份。
卖方(章)： 买方(章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
居民身份证号码： 居民身份证号码：
委托代表人： 委托代表人：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
邮政编码： 邮政编码：
木材采购合同电子版本篇五
卖受人： 木材加工厂 合同编号：
买受人： 有限责任公司签订地点：桐梓县（传真有效） 签订时间：年 月 日 一、产品名称、规格型号、数量、金额（见附表）
二、质量标准：按行业标准执行。
五、运输方式及到达站（港）和费用负担：运输费用由出售人负担》 六、包装标准、包装物处置：/。
十、结算方式及期限：货到买受方验收合格后支付材料总价款。 十一、本合同解除、终止条件：《合同法》执行。
十二、违约责任：如买受人违约，卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。
十三、合同争议的解决方式：本合同如发生纠纷，当事人双方协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同自 双方签字盖章 起生效。
甲 方：代 表 人：地 址：开户银行：账 号：电 话：
乙 方： 代 表 人： 地 址： 开户银行： 账 号： 电 话：
木材采购合同电子版本篇六
甲方(需方)： 合同编号：
乙方(供方)： 签订地点：
签订时间：
根据《中国人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。签订下列合同：
一、产品名称原木、矿坑木、采矿用木每方单价1100/方。
二、质量标准：按行业标准执行。
三、卖受人对质量负责的条件及期限：到货后由买受人对该产品检验，若产品出现质量问题，出卖人负责。
四、交(提)货方式、地点：甲方公司
五、运输方式及到达站(港)和费用负担：运输费用由出售人负担
六、包装标准、包装物处置：标准
七、检验标准、方法、地点及期限：按照买受人的要求进行质量检验。
八、物品数量、品种及价格见附表。
九、合理损耗标准及计算方法：标准
十、结算方式及期限：货到买受方验收合格后支付材料总价款。
十一、本合同解除、终止条件：《合同法》执行。
十二、违约责任：如买受人违约，卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。
十三、合同争议的解决方式：本合同如发生纠纷，当事人双方协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同自双方签字盖章起生效。
十五、其他约定事项
甲方(需方)： 乙方(供方)：
签章 签章
木材采购合同电子版本篇七
订立合同双方：
甲方：_________________
乙方：__________________
经甲、乙双方商定，甲方将“ 的厂房及宿舍楼约5万平方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则，参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定，结合甲方与开放商所签订的合同条款，双方达成如下协议：
一、工程名称
二、工程地点
三、承包内容及形式
1、承包内容：土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。
2、承包方式：甲方以职责考核形式承包给乙方，即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的ci形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。
四、开竣工时间
签订建设工程施工合同中规定的工期为准。 工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。
五、工程质量标准
质量等级为合格。
六、工程价款
合同价款及调整
1、工程结算方式：
工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价，造价根据工程计价依据计算，经双方充分核对认同，结算价按总造价计取。
2、工程计价依据：
(1)、《建设工程工程量清单计价规范》gb50500——20_;
(2)、《
(4)、20_年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;
(5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;
(6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。
3、费率：按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。
4、材料价格：按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格平均值进行计算，无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。
5、合同价款的其他调整因素：
6、结算审定：承包人在竣工验收合格后30内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核，发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定，如双方对结算有异议，可请有审计资质的单位审定，审计费用由双方协商解决，审定时间为30天。
自发包人收到结算书及结算资料30日后，如发包人不审核业不予答复，视同认可承包人提交的结算书。
七、甲方职责
总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。简要分述如下：
1、负责协商乙方与开发商、监理和政府各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。
2、由工地项目经理代表甲方组成项目部，协助乙方搞好全面施工管理，并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。
3、按照乙方每月的工程进度计划，现场检查落实并督促整改;
对工程质量进行监督，对现场场容安全文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的，有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求，乙方应予保障。
4、协助乙方办理竣工结算及竣工资料。
代为乙方交纳相关的工程税金。
八、乙方职责
总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下，按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议)，全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下：
1、自行编制进度计划一式两份报送甲方，每月25日报送当月完成统计报表一式两份。
乙方应严格按合同工期要求，落实工程进度管理措施，确保施工进度。如无故延期，自负违约责任。
2、搞好现场规划布局，做到文明施工，达标管理。
现场布置应参照ci规范执行。严格现场施工安全管理，落实安全防范措施，保障安全无事故。如有事故发生，自行承担事故的一切直接损失和间接损失。
3、应严格管理，保障工程质量。
所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明，不合格材料不得用于工程;按规取样送检，因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失，自认自负。
4、因该工程为总承包形式，为工程而发生的一切费用均由乙方自理，(具体细则可另行约定)。
5、根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议，乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后，作为结算依据。
6、教育职工要服从甲方的管理，一切工程管理活动均应以甲方名义出现，否则所造成的不良后果由乙方自负。
7、乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订，乙方承诺如有发生经济纠纷，与甲方无关，由乙方独立承担完全责任。
工程日常管理过程中，以甲方名义与开发商、监理、设计和政府相关部分等发生的书面文件，乙方均予以认可并视为对自己的约束，同时享有其利益并承担义务。
九、结算与付款方式
1、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款，乙方必须全面认可并严格执行，决算以开发商最终审定的结算为依据。
2、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户，甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费，余额分配计划，报经甲方平衡审批后拨付给乙方。
甲方有权监督乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款及时付清余欠的各种费用，以免发生不必要的纠纷。
3、根据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合同，其利益与风险由乙方独立享有和承担。
4、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。
5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款
当完成到主体封顶时再支付完成量的80%给乙方。装修工程每月工程进度款80%，工程竣工支付90%，竣工验收后十五天内支付到97%，留3%保修金。
十、保修期及保修范围
按_现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知，乙方应及时派人维修。
十一、奖罚
工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行，其他参照甲方公司有关规定执行处理。
十二、违约责任
1、违约造成的经济损失概由违约方承担。
任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时，除了须承担对方全部经济损失外，尚必须向对方支付损失额度10%的违约金。
2、乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时，乙方必须彻底整改，整改不力，甲方有权考虑其他必要的措施，以期改善。
3、当发生一般质量、安全或工期问题时，乙方应迅速采取有效措施纠正，如因纠正不力而遇开发商处罚，则责任自负。
十三、争议的解决程序
乙方可向甲方上级诉求协调 向人民法院起诉。
十四、安全施工
木材采购合同电子版本篇八
甲方(购货方)：
乙方(供货方)：
经双方协商，拟定以下几条，以供双方共同遵守。
1. 今有甲方向乙方定购缅甸花梨木(原木)1500吨，价格为8600元每吨，(活动差额不能超过100吨)，价格不含报关税，运费。
2. 甲方于20 年5月17日星期五向乙方支付定金50万人民币，乙方不得再将木材卖给别人，否则按定金双倍赔偿(100万人民币)甲方。
3. 每天拉走木材的货款当天结清，定金为最后一天的货款结算，多退少补。
4. 乙方负责在货场装车，甲方负责后期物流运输事务。 甲方必须在 年 月 日前将木材全部拉走，否则定金赔偿给乙方，当做补偿。
购货单位(甲方)： (公章)供货单位(乙方)： (公章)
法定代表人： (公章)法定代表人： (公章)
地址： 地址：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
木材采购合同电子版本篇九
甲方：
乙方：
一、经甲、乙双方协商，本着自愿、诚实、信用的原则，双方充分协商一致，订立本协议，希共同遵守。
二、甲方将__厂旧废木材(包装箱、木栈板)由乙方负责处理。出售给乙方价格
三、甲方必须提前通知乙方知悉，以免耽误厂方的安排。
四、乙方必须遵守厂部领导的现场管理制度，保持厂区场地整齐卫生。
五、甲方本合同原件具有法律效力。
六、甲方未经乙方同意不能将木材私自卖给其他人。
七、本协议有效期为________年____月____日至________年____月____日止，甲方收取乙方押金为：元，合同期满后，押金无条件退还给乙方。
八、本合同双方如某一方未能按合同行事，按违约处理，对方有权须求赔偿。
九、此合同一式贰份，双方各执一份，经双方盖章签字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
木材采购合同电子版本篇十
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就木横板木板买卖事宜达成协议如下：
第一条：所购木模板木方基础情况
第二条：质量标准： 不起皮 不开胶
第三条：交付方式、时间、地点、运输方式及费用的承担： 由乙方负责送货到甲方仓库，运费由乙方负责。
第四条：验收：对于木模板的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方应立即当面以书面形式向甲方提出，异议经核实，卖方应无条件补足或换货，如在3天内买方未提出书面异议，视同买方认可。
第五条：付款方式及时间：货到仓库之后，甲方以现金或转账方式付给乙方。
第六条：争议解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。
第七条：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，丙方签字或盖章后即生效，本合同有效期限为20xx年5月1日——20xx年7月1日。
甲方：
账号：
开户行：
签订时间：