随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。
建设工程合同管理 建设工程合同管理与索赔通用篇一
1.接到采购方的书面异议通知后，供货方应在(b)天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。
a.7 b.10
c.14 d.15
2.按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当(a)。
a.按订购数量及时支付货款
b.按实际交货数量及时支付货款
c.待供货方补齐缺少的数量后再支付
d.按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量
3.因承包商变更建议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔费用应按如下确定(b)。
a.该部分工程的价值
b.减少的工程价值乘以规定费率
c.合同价的减少的一半
d.节省的承包单位的直接费的一半
合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于(d)的暂停施工，承包商可能得到补偿。
a.合同中有规定
b.由于不利的现场气候条件影响
c.工程施工安全
d.现场气候条件以外的外界条件或障碍导致
施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以(c)之日为标志。
a.工程接收证书签发
b.颁发履约证书
c.“结清单”生效
d.提交竣工报表
6.关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是(a)
a.承包商每天应向工程师提交进度报告
b.工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度
c.工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任
d.工程师有权批准合同工期顺延
7.某采用fidic《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为(a)。
a.4月15日 b.5月1日
c.5月15日 d.5月18日
8.工程师对承包商提交的施工计划的审查不包括(c)。
a.承包商各阶段投入的资金是否能保证计划的实现
b.承包商各阶段投入的机械和人力资源是否能保证计划的实现
c.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突和干扰
9.依据fidic《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当(c)。
a.在首次支付工程进度款时起扣
b.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣
d.自承包包商获得工程进度款累计总额达到动用预付款的金额那个月起扣
10.施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为(c)。
a.工程师已拒绝索赔要求
b.承包人需提交现场记录和补充证据资料
c.承包人的索赔要求已成立
d.需等待发包人批准
建设工程合同管理 建设工程合同管理与索赔通用篇二
1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。
a.物
b.财
c.行为
d.智力成果
答案：d
2.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )。
a.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务
b.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
c.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
d.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
答案：c
3.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。
a.保证
b.抵押
c.质押
d.定金
答案：d
4.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。
a.保险公司承担全部损失
b.保险公司承担除外责任以外的全部损失
c.业主自行承担全部损失
d.业主和保险公司协商分担损失
答案：c
5.合同公证与鉴证的相同点是( )。
a.目的、法律效力、原则
b.范围、性质、目的
c.目的`、原则、内容
d.法律效力、目的、性质
答案：c
6.依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是( )。
a.传真
b.电子邮件
c.登记
d.信件
答案：c
7.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在 ( )到达要约人。
a.要约到达受要约人之前
b.承诺通知到达要约人之前
c.承诺通知发出之前
d.承诺通知到达要约人之后
答案：b
8.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按( )执行。
a.原价格
b.新价格
c.市场价格
d.原价和新价的平均价格
答案：b
9.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关( )的规定。
a.债权转让
b.债务承担
c.由第三人向债权人履行债务
d.债务人向第三人履行债务
答案：c
10.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。
a.按交易习惯
b.依据合同的相关条款
c.签订补充协议
d.按履行义务一方承担的原则
答案：c
建设工程合同管理 建设工程合同管理与索赔通用篇三
程建设标准是为在工程建设领域内获得最佳秩序，对建设工程的勘察、规划、设计、施工、安装、验收、运营维护及管理等活动和结果需要协调统一的事项所制定的共同的、重复使用的技术依据和准则，下面小编为您整理有关于建设工程合同与合同管理试题，希望对您有所帮助!
一、单项选择题
1、公开招标是指( )。
a.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
b.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
d.有限招标
2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日( )内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
a.40天 b.30天 c.50天 d.20天
3、按照承包工程计价方式分类不包括( )。
a.总价合同 b.单价合同
c.成本加酬金合同 d.预算合同
4、下列不是合同价款应规定的内容的是( )。
a.计算方式 b.结算方式
c.价款的支付期限 d.价款支付日期
5、建设工程总承包合同的履行不包括( )。
a.合同应明确双方责任
b.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行
6、建设工程项目一般应采用( )。
a.公开招标方式 b.邀请招标
c.有限招标 d.其他组织招标
7、资格预审程序中应首先进行( )。
a.资格预审资料分析 b.发出资格预审通知书
c.发布资格预审通告 d.发售资格预审文件
8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在()，并标明排列顺序。
a.l-2人 b.l-3人
c.1-4人 d.1-5人
9、招标人与中标人签订合同后( )个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
a.2 b.3
c.5 d.6
10、建设工程合同的最基本要素是( )。
a.标的 b.承包人和发包人
c.时间 d.地点
11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是( )。
a.总价合同 b.单价合同
c.成本加酬金合同 d.邀请合同
12、下列不属于工程合同的付款阶段的是( )。
a.预付款 b.工程进度款
c.退还保留金 d.价格调整条款
13、下列不属于完善合同条件问题的是( )。
a.关于工程交付 b.工程量及价格单
c.关于合同图纸 d.关于施工占地
14、建设工程的建设合同大体上不包括( )阶段。
a.勘察 b.设计
c.施工 d.造价
15、bot合同又称( )。
a.特许权协议书 b.工程项目总承包合同
c.单位工程施工承包合同
d.勘察、设计或施工总承包合同
a.《协议书》
b.《通用条款》
c.《专用条款》》
d.《建设工程质量管理条例》
17、工程分包是针对( )而言。
a.总承包 b .专业工程分包
c.劳务作业分包 d.转包
18、下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《协议书》内容的是( )。
a.工程质量标准 b.工期
c.工程变更 d.质量与安全
19、下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《通用条款》内容的是( )。
a.保障、保险及担保b.合同的生效
c.质量与安全d.双方一般权利和义务
20、下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《专用条款呐容的是( )。
a.词语定义及合同文件b.分包工程概况
c.竣工验收与结算d.工期
21、下列不属劳动报酬采用的方式的是( )。
a.固定劳动报酬(含管理费)
b.按确认的工时计算
c.按确认的m程量计算d.按确认的质量计算
22、工程承包人确认结算资料后( )天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
a.13 b.14
c.15 d.16
23、劳务分包人和m程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，应( )。
a.按本合同关于争议的约定处理b.《协议书》
c《通用条款》d.《专用条款》
24、明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为( )天。
a.28 b.27
c.26 d.25
25、索赔程序和争执的解决主要分析( )。
a.争执的解决方式
b.任的开始
c.工程所有权的转让
d.承包人工程照管责任的结束和发包人工程照管责任的开始
26、建设工程合同实施控制的作用是( )。
b.分析合同执行差异的原因
c.分析合同差异的责任
d.问题的处理
27、下列不属于合同诊断的内容的是( )。
a.技术措施b.问题的处理
c.分析合同差异责任d.分析合同执行差异的责仟
28、下列不属于工程问题的四类措施的是( )。
a.问题的处理b.技术措施
c.经济措施d.合同措施
29、下列不属于合同资料种类的是( )。
a.合同分析资料。
b.工程实施中产生的各种资料
c.工程实施中的各种记录、施工日记等
d.合同资料的收集
30、下列不属于资料文档管理的内容的是( )。
a.合同分析资料b.合同资料的收集
c.资料整理d.资料的归档
31、以下关于索赔的说法不正确的是( )。
a.索赔是相互的
b.索赔是双向的
c.发包人不可以向承包人索赔
d.承包人可以向发包人索赔
32、索赔按索赔当事人分类包括( )。
a.承包人与发包人之间索赔
b.发包人与分包人之间索赔
c.发包人与供货人之间索赔
d.发包人与保险人之间的索赔
33、索赔按索赔要求分类包括( )。
a.工期索赔b.工程终止索赔
34、下列不属于建设工程反索赔特点的是( )。
a.索赔与反索赔同时性
b.技巧性强，处理不当将会引起诉讼
d.工程质量缺陷反索赔
35、下列不属于材料采购合同订立的方式的是( )。
a.公开招标 b.间接采购方式
c.邀请招标 d.直接采购方式
36、下列不属于材料采购合同的主要内容的是( )。
a.标的 b.数量
c.质量 d.时间
37、下列不属于建设工程监理合同标准条件的是( )。
a.监理人义务 b.委托人义务
c.委托人权力 d.外部条件包括的内容
38、下列不属于nec的核心条款内容的是( )。
a.总则 b.单价
c.工期 d.权利
39、下列不属于nec合同条件体系的合同形式的是( )。
a.总价合同 b.总目标总价合同
c.单价合同 d.工程管理合同
40、nec的主要特征不包括( )。
a.适用范围广 b.为项目提供动力
c.简明清晰 d.速度快
41、下列不属于国际工程承包合同的实施阶段的内容的是( )。
a.合同管理 b.计划管理
42、下列属于fidic合同条件(纠纷的解决)规定的程序的是( )。
a.早期预警程序b.补偿事件程序
c.友好协商d.裁决人程序
43、国际工程承包合同订立的最主要形式是( )。
a.招标 b.投标
c.公开招标d.邀请招标
44、下列不属于开标和评标的推荐程序的是( )。
a.开标b.招标文件的修改
c.评标d.授予合同
45、国际工程合同包括( )。
a.国际工程招标b.国际工程承包
c.国际工程投标d.国际工程开标
46、国际工程的概念为( )。
47、关于工期的索赔不包括( )。
a.关于延展工期的索赔
b.由于延误产生损失的索赔
c.由于特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔
d.赶工费用的索赔
48、常见的建设工程索赔中因合同文件引起的索赔不包含有( )。
a.有关合同文件的组成问题引起索赔
b.关于合同文件的内容不明，或不详问题引起的索赔
c.关于合同文件有效性引起的索赔
d.因图纸或工程量表中的错误而索赔
二、多项选择题
1、支付担保的形式有( )
a.银行保函b.履约保证金
c.担保公司担保d.抵押或者质押
e.银行汇票
2、《建设工程合同》第41条规定了关于发包人工程款支付担保的内容包括( )。
b.一旦发包人违约，付款担保人将不承担任何责任
c.一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任
3、进行合同分析是基于( )原因。
a.合同条文繁杂，内涵意义深刻，法律语言不容易理解
建设工程合同管理 建设工程合同管理与索赔通用篇四
1.下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。
a.建设工程勘察合同
b.施工承包合同
e.施工分包合同
正确答案：be
答案解析：本题考查的是建设工程合同的种类。选项acd属于按照完成承包的内容进行划分的。
b.发展和完善建筑市场
c.培训合同管理人才
d.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪
e.推进建筑领域的的改革
正确答案：abde
答案解析：本题考查的是建设工程合同管理的目标。建设工程合同管理的目标：发展和完善建筑市场;推进建筑领域的改革;提高工程建设的管理水平;避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。
3.建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具备相应的承包资质，是由建设工程合同( )决定的。
a.合同主体的严格性
b.合同标的的特殊性
c.合同履行期限的长期性
d.计划和程序的严格性
正确答案：a
答案解析：本题考查的是建设工程合同的特征。合同主体的严格性主要体现在：承包人必须具备法人资格，具有营业执照及相应的资质。
4.下列合同属于按照完成承包的内容分类的是( )。
a.工程承包合同
c.施工分包合同
正确答案：d
答案解析：本题考查的是建设工程合同的种类。选项abc属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的。
5.下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。
a.建设工程勘察合同
正确答案：b
答案解析：本题考查的是建设工程合同的`种类。选项acd属于按照完成承包的内容进行划分的。
6.工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，( )能够有效的提高工程建设的管理水平。
a.工程质量管理
b.工程投资管理
c.工程进度管理
【正确答案】d
【答案解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，这三大控制目标的水平主要体现在合同中。建设工程合同管理能够有效的提高工程建设的管理水平。
7.拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归( )所有，不足部分由( )负责清偿。
a、抵押人 抵押人
b、债务人 债务人
c、抵押人 债务人
d、债务人 抵押人
【正确答案】 c
【答案解析】 抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。
8.在保证合同中，当事人双方未约定保证期间的，( )。
a、保证合同无效
b、视为连带保证
c、保证期限为主债务履行期届满之日起6个月
d、保证期限为主债务履行期届满
【正确答案】 c
【答案解析】 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。
建设工程合同管理 建设工程合同管理与索赔通用篇五
1、合同法律关系由( )等要素构成。
a、主体 b、客体 c、行为 d、事件 e、内容
2、担保方式包括( )等。
a、保证 b、抵押 c、质押 d、预付款 e、定金
3、在下列几种情形中，( )合同是可变更的合同。
a、损害公共利益的
b、以合法活动掩盖非法目的的
c、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
d、因重大误解而订立的
e、在订立合同时显失公平的
4、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照( )确定的价格履行。
a、协议补充
b、按照有关合同条款确定
c、按照交易习惯确定
d、按照订立合同时履行地的市场价格履行
e、按照订立合同订立地的市场价格履行
5、在合同促裁制度中，首席仲裁员由( )
a、当事人共同选定
b、仲裁申请人选定
c、未申请仲裁一方当事人选定
d、当事人共同委托仲裁委员会主任指定
e、仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定
6、在下列行为中，( )属于要约邀请。
a、价目表的寄送
b、招标公告
c、投标
d、招标说明书
e、不含价格的商业广告
7、合同当事人承担违约责任的形式有( )。
a、支付违约金 b、支付赔偿金 c、返回财产
d、追缴财产 e、继续履行
8、中标通知书发出后的30天内，双方应按照( )订立书面合同。
a.招标文件
b.中标人的投标文件
c.最后修改投标文件后确定的价格
d.综合所有投标文件中最优的内容
e.最后修改投标文件后确定的工期
9、在监理合同中，( )是监理人的权利。
b.对其他合同承包人的选定权
c.委托监理工程重大事项的决定权
d.获得酬金的权利
e.工程建设有关协作单位组织协调的主持权
10.大型项目的评标中,( )是初评的`工作内容。
a.对各投标书实施方案和计划进行实际性评价与比较
b.投标人的资格
c.投标保证有效性
d.报送资料的完整性
e.投标书与招标文件的要求有无实质性背离
建设工程合同管理 建设工程合同管理与索赔通用篇六
1.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使(d)。
a.同时履行抗辩权 b.代位权
c.撤销权 d.不安抗辩权
2.根据工程特点和现场条件划分合同的工作范围时，主要考虑的因素不包括(d)。
a.施工内容的专业要求 b.施工现场条件
c.对总承包投资的影响 d.其他因素的影响
3.当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，(b)。
a.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同
b.仲裁机构可裁定变更该合同
c.仲裁机构可裁定撤销该合同
d.应移交法院判定变更该合同
4.依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是(a)。
a.保证 b.质押 c.定金 d.留置
5.施工合同示范文本中要求，由( a)投保建筑工程一切险。
a.发包人 b.承包人 c.监理人 d.项目经理
6.投标人在投标过程中出现(d)时，招标人可以没收投标保证金。
a.投标文件的密封不符合招标文件的要求
b.投标文件中附有招标人不能接受的条件
c.购买招标文件后不递交投标文件
d.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
7.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的是(d)
a.保证 b.定金 c.留置 d.质押
8.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是(d)。
a.不影响合同的效力
b.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效
c.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人
d.部分影响合同的效力
9.由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达到补充协议，则该部分费用应由(b)。
a.权利人承担b.义务人承担c.双方平均分担
d.权利人承担主要费用，义务人负连带责任
10.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按(b)执行。
a.原价格b.新价格c.原价和新价的平均价格 d.当地市场价格
建设工程合同管理 建设工程合同管理与索赔通用篇七
一。单选
1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（）来承担。
a.委托方b.设计单位c.监理工程师d.主管部门
2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。
a.业主承担b.业主从监理费中扣除，转付给承包方
c.承包方承担，因他执行的是无效指令d.监理单位给予支付
3.采用fidic合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。
a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商
4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（）。
5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（）。
a.1万元b.2万元c.3万元d.4万元
6.合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（）。
a.另一方可请求法院强制执行b.仲裁机构可强制执行
c.另一方可以请求公安机关强制执行
d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款
7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。
a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回
b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回
c.每次阶段支付时均不许扣减定金
d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费
8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。
a.总价合同b.单价合同c.成本加酬金合同d.成本加奖惩合同
9.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。
a.可继续施工b.应等待监理工程师进一步指示后在施工
c.要求监理工程师再次检验d.可报请业主作出决定
10.一方当事人要求变更合同，经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（）。
a.提出变更方承担b.对方承担
c.平均分担d.提出变更方按较大的比例承担
11.承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（）止所经过的日历天数。
a.合同约定的竣工日b.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日
c.办理竣工结算之日d.工程保修期满之日
12.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）
a.通知业主后即可调换b.无需通知业主即可调换
c.取得业主书面同意后才能调换d.合同签订后不允许再调换
13.分包商在施工现场的协调管理工作，应由（）负责。
a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商自己
14.招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的（）。
a.施工图预算价格b.当前建筑市场价格
c.初步概算价格d.预计的可能最低投标价格
15.监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（）。
a.监理工程师应推迟计量时间b.监理工程师单独计量无效
16.施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（）。
a.建设项目依据国家计划被取消b.战争
c.**d.协议条款内约定等级以上的地震
18.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（）。
a.不承担责任b.承担连带责任
c.承担全部责任d.同意扣除一定数量的酬金
合同条件规定，某种自然力的作用致使施工受到损害时，该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范的条件，由（）来判断。
a.业主b.监理工程师c.承包商d.政府主管部门
20.要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由（）签发。
a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商
合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。
22.工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到（）书面同意方可运至现场。
a.业主b.监理工程师c.施工承包商d.设备供应商
23.担保与所担保合同的关系属于（）。
a.平等关系b.从属关系c.相对独立关系d.无关系
24.合同履行原则要求按合同规定的（）履行。
a.时间b.标的c.价款d.地点
合同条件规定，当组成合同个文件的约定有矛盾或歧义时，应由（）解释。
a.业主b.监理工程师c.承包商d.业主与承包商
26.驻地监理工程师代表的工作，应直接对（）负责。
a.业主b.监理工程师c.承包商d.分包商
27.建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则（）。
合同条件规定，若业主延误移交施工现场，导致承包商不能按合同约定时间开工时，新的合理开工时间应由（）提出。
a.业主b.监理工程师c.业主与监理工程师协调d.承包商
29.一方当事人发生（）时，允许变更合同主要条款的约定内容。
a.法定代表人变更b.企业法人隶属关系变更
c.企业法人名称变更d.违约行为
30.需要对施工图设计进行修改时，应经（）批准。
31.无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置的财产应当是（）。
a.违约方向第三方抵押的财产b.不属于该合同范围内的违约方财产
c.合同标的物d.违约方关系人的财产
32.违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方（）。
a.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同
33.招标过程中进行决标前答辩时，招标单位可与被选中标单位就（）加以澄清，并允许其补充和修正。
a.投标工期b.投标报价c.工程质量标准d.施工组织设计
34.施工期间，按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程，应由（）承担该部分永久工程的照管责任。
a.业主b.监理工程师c.承包商d.业主与承包商共同
35.合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应（）。
36.某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得（）后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。
a.委托授权书b.订货单c.履约保证书d.钢材需求计划
37.工程竣工验收合格后，业主在合同约定的时间内，无合法理由而不办理竣工结算，承包商可（）保护自己合法权益。
a.自动撤场b.要求变更合同c.宣布合同终止d.拒绝移交工程
38.建设工程施工合同属于（）。
a.劳务性合同b.工作性合同c.财产转移合同d.要物合同
39.订购500吨水泥的合同价为300元／吨。在履约期间，交付200吨后水泥涨为320元／吨，供货方要求变更单价，采购方不同意，此时供货方（）。
a.可单方宣布解除合同b.必须按原单价交付剩余水泥
c.有权拒绝按原单价供应水泥
d.可单方面修改价格条款强制采购方执行
40.业主与承包商的关系是（）。
a.购销合同关系b.经济委托关
c.法律上的平等关系d.委托与被委托的关系
41.某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于（）。
a.采取欺诈手段b.采取胁迫手段c.超越经营范围d.无效代理
合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至（）止。
a.工程移交证书指明的竣工日b.颁发工程移交证书日
c.颁发解除缺陷责任证书日 d.承包商提交的结清单生效日
43.工程项目建设工程中，监理单位、设计单位、施工单位之间是（）关系。
a.经济管辖b.合同c.经济合伙d.经济协作
44.施工中，因经过监理工程师审查后发放给承包商的设计图纸错误，导致承包商受到损害，则承包商应（）递交索赔通知。
a.业主b.监理工程师c.以业主和承包商的共同名义向设计单位
d.监理工程师和承包商的共同名义向设计单位
合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求（）。
a.通知对方并与他协商b.提交监理工程师请他作出决定
c.自己提交仲裁d.直截提请诉讼
46.业主应对（）原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。
a.监理工程师提供的水准点高程有误
b.承包商使用的测量仪器有误差
c.承包商放线有误而监理工程师未查出
d.承包商放线后监理工程师未进行复测
47.采用（）方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。
a.公开招标b.邀请招标c.议标d.比价招标
48.施工承包合同中的经济法律关系客体是指（）。
a.业主b.承包商c.合同标的d.合同条款
49.合同必须由（）签署。
a.法人b.企业组织内部的办事人员
c.没有书面授权的企业外部代理人d.法定代表人书面授权的委托人
50.业主应在监理工程师签发（）后的14天内退还承包商履约保函。
a.单位工程移交证书b.合同工程移交证书
c.解除缺陷责任证书d.最终支付证书
二、多选（有两个或两个以上答案）
51.诉讼时效法律制度规定，诉讼时效期间的起算自（）起。
a.权利人的权利受到限制之日b.权利人义务人订立合同之日
c.权利人知道权利受到侵害之日 d.诉讼时效中断事由消除之日
e.权利人应当知道权利受到侵害之日
53.依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件（）。
a.依法成立b.有必要的财产和经费c.有自己的名称、组织机构和场所
d.有符合法定条件的法定代表人e.能独立承担法律责任
54.当事人能行使留置权的合同有（）。
55.合同鉴证和公正的差异是（）不同。
a.实行的原则b.实施的目的c.行为的性质
d.证据的效力e.法律效力的适用范围
56.勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时，应由（）。
a.承包方继续完善勘察设计b.发包方与承包方解除勘察设计合同
c.承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金
d.视造成损失浪费的大小减收或免收勘察设计费
e.视造成损失浪费的大小赔偿发包方实际损失
57.施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是（）。
a.工程本身的损害b.清理修复的费用c.施工现场的设备、机械的损坏
d.施工现场甲方人员的伤亡
e.施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡
58.《合同法》规定，合同依法订立具有法律约束力。审查合同的有效性，应从以下几方面考虑：（）。
a.当事人主体资格b.形式程序合法c.合同内容合法
d.合同登记备案e.合同经过公证
60.监理单位对监理工作承担责任的原则是（）。
a.在监理合同有效期内承担责任
b.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任
c.在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任
e.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任
61.施工招标中作为一个独立合同包，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在（）范围内进行招标。
62.监理单位的投标书由（）组成。
63.工程施工招标文件，主要由（）组成。
a.招标申请书b.工程综合说明和设计文件c.单价表和工程量清单
d.投标须知e.招标邀请书
64.施工合同的发包方对（）承担责任。
a.施工场地的土地征用
65.代理法律制度中的委托代理，代理人因（）承担法律责任。
a.委托授权不明b.无权代理未经追认c.与第三人恶意串通
d.完成代理事项，被代理人不接受行为后果e.复代理行为未经追认
66.勘察设计合同中委托初步设计的，委托方的主要义务有：向承包方提供（）。
67.施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是（）。
a.施工招投标工作的监督管理b.施工工期管理c.施工费用管理
69.施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容包括（）。
d.赶工措施的经济支出和承担e.违约责任
70.施工合同示范文本规定，在施工中由于（）原因，造成工期延误，经甲方代表确认，竣工日期可以顺延。
71.监理工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的（）进行检查。
a.制造材料b.制造进度c.生产计划d.制造成本e.制造工艺
72.下列选项中，属于合同的主要条款是（）。
a.合同标的条款b.合同的违约金条款c.标的数量和质量条款
d.当事人双方要求写明的条款e.合同的担保条款
73.合同变更或解除后，当事人的责任为（）。
a.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任
c.双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任
e.不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任
土木工程施工合同条件规定，监理工程师可以行使下列权力（）。
规定，（）的关系不是合同法律关系。
49.d 50.c
建设工程合同管理 建设工程合同管理与索赔通用篇八
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方对承包内容进行供货及安装施工。为保证工程顺利进行，特签订本合同(包括本合同附件及部所有补充合同)，以便共同遵守。
第一条:工程概况
1.工程名称:
2.工程地址:
第二条:工程价款
双方以共同协商的各种材料价格定价，其材料款支付由以下第五条：付款方式为准。
第三条:产品规格及单价
第四条：工程施工
1.乙方应尽量提供给甲方需要的施工材料及辅料，如故意拖延耽误施工时间，一方责任自负。
2.乙方应尽量按照甲方验收标准及工程期限施工。
3.甲方施工过程中所遇乙方材料质量问题，乙方负责误工费及材料款。
第四条:质量要求
工程使用主要材料的品种、规格需双方认可。材料质量需按原厂实物为准。
第五条：付款方式
甲乙双方在合同生效起，支付乙方诚意金，材料款按每个月底工程量的60 %，工地完工后付材料款35 %，剩余5%待验收完成后一月内付清。
第六条：工程工期
双方按照具体情况协商。
第七条：工程验收
甲方按95%合格率予以验收，对不合格处提出整改意见。乙方应按要求予以整改。
第八条：其他事项
第九条：争议解决
双方在履行本合同过程中若有争议可协商解决，协商不成可向当地人民法院起诉。
第十条：合同的变更和终止
合同的变更和终止需经双方协商;任何一方擅自变更或终止本合同应承担因此给对方造成的损失。
第十一条：合同生效
1.本合同和合同附件向双方盖章或签字后生效。
2.补充合同与本合同具有同等法律效力。
3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式份，甲乙双方各份。