合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。
最新灯具安装简易安装合同精选篇一
乙方：__________________
第一条、产品详情
1、品名规格：__________________;
2、材质：__________________;
3、规格型号：__________________;
4、数量：__________________;
5、含税单价：_________;金额(元)：_________;
6、生产厂家：_________;
7、以上详细信息见清单详情。
第二条、质量标准
甲方保证所销售的_________货物符合现行国标，并附原始材质证书。如经乙方验收有质量问题，乙方在合理期限内有权根据具体情况要求甲方降价，换货，退货，一切损失由甲方承担。
第三条、价格条款
本合同单价为甲方仓库含税交货价，运杂费由乙方承担。
第四条、付款方式
在签订合同后，乙方预付合同货款10%，共计______元，余款_________元提货前付清，款到提货，按实发数量结算。
第五条、交货地点、方式、期限
1、交货地点：__________________;
2、交货方式：__________________;
3、交货期限：__________________;
第六条、包装方式、损耗计算
按通用方式包装，按理论计重。
第七条、违约责任
第八条、争议纠纷解决
1、因履行本合同或与本合同有关的一切争议，双方当事人应通过友好协商方式解决。
2、如果协商未成，双方同意向______仲裁委员会提交仲裁并接受其仲裁规则。该仲裁裁决是终局的，双方将无条件地履行该仲裁裁决。风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。
第九条、其他约定
1、本合同一经双方签字并加盖公章即为生效。
2、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更、修改或解除，如一方单独变更、修改或解除，对方有权拒绝，并可要求变更、修改或解除合同的一方承担由此造成的一切损失。
3、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
4、甲、乙双方确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明相关理由。
5、本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，具有同等法律效力。
最新灯具安装简易安装合同精选篇二
第五条：甲方责任
2、甲方负责提供符合成品保护要求的现场堆放场地，负责货物到现场后的卸货码放保管工作。如因甲方原因，未提供货物的安全堆放场地造成的货物损失，由甲方负责。
第六条：乙方责任
1、在本合同约定的供货完成前，乙方单方解除合同或中止供货，视为乙方违约，应赔偿本合同总金额10%给甲方作为违约金。
2、乙方应按本合同约定的时间及时将货物运送到现场，如不能按时交货或者交货数量不足，则视为乙方违约，乙方应承担因此产生的直接损失。
3、如发现产品品种、规格、质量等不符合本合同规定时，由乙方负责包退、包换，并承担该批不合格产品的退货费用。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的___10%___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
第七条：产品保修、维修约定
4)乙方保修工作人员应遵循甲方或甲方委托人(物业管理公司)的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止文明，工完场清。
第八条：合同的解除及变更
4、甲方迟延付款超过日的，乙方有权解除合同;
5、双方协商一致可变更合同，变更和解除合同所造成的损失由提出方承担。
第九条：不可抗力
2、合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任;
3、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战乱、空中飞行物体追落，非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及其他自然灾害。
第十条：合同生效与终止
本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十一条：争议处理方式
凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决，可以和解或要求主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，向甲方所在城市有管辖权的人民法院起诉。
第十二条：其他约定
3、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)
负责人：负责人：
电话：电话：
开户银行:开户银行:
账号:账号:
日期:日期:
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方在协商一致的基础上，订立本合同以共同遵守。
第一条，标的物单价固定，数量为暂估量，最终结算数量以现场收料人员签收的票据作为结算依据。
第二条.质量标准
应符合国家强制性标准。
第三条.交(提)货方式及验收
1.甲方提前日以书面形式通知乙方备货，乙方按甲方要求时间将货物及时送达至。
2.标的物的包装、供货、运输、卸车等工作及费用由乙方负责，运输途中的毁损、灭失责任由乙方承担。
3.未经甲方同意，乙方不得私自随意在现场卸货。
4.经现场取样验收合格并填写验收单后视为甲方接收。
5.货到现场三日内如有质量问题，乙方应无条件退货，运输费用及给甲方造成的经济损失由乙方负担。
第四条.结算及付款
第五条.违约责任
1、如乙方因所供货物不符合合同要求导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款5%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。
2、如乙方未按时将货物送到施工现场导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款2%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。
3、乙方须保障甲方使用其产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，由此引起的一切法律责任和费用均由乙方承担。
4、甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同价款10%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。
第六条.合同解除
2、甲方迟延付款超过日的，乙方有权解除合同;
3、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，解除合同从书面通知送达对方时生效，如采用邮寄方式送达，双方一致同意按本合同地址发送邮件15日后视为送达。
第七条.不可抗力
因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。
第八条.争议解决方式
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，应依法向北京市朝阳区人民法院起诉。
第九条.其他
1、本合同附件是本合同的组成部分，和本合同具有同等法律效力;
4、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
年月日：
最新灯具安装简易安装合同精选篇三
4、乙方保证其产品不侵害第三方关于专利权、商标权或工业设计权等知识产权。
5、乙方决定合适的运输方式。
5、货物在装货、运输、到场卸货过程中所发生的安全事故或者给第三人造成的人身损害和财产损失由乙方负全责。
6、标的物的包装、供货、运输、卸车等工作及费用由乙方负责。
7、乙方承担货物交付甲方之前的一切风险。
8、货物交付甲方一周内如发现产品质量问题，乙方应无条件退货，并承担由此产生的运输费用及给甲方造成的全部经济损失。
9、乙方应遵守当地政府、建设单位、甲方有关现场的通道、保安、通行证的发放以及同类项目的一切法律及规定;并应遵守由当地政府发布的有关物料运送现场的时限及通道的限制规定。
10、乙方接到甲方对于供货时间调整或者数量的通知后，应按照调整后的时间数量交付货物，不得依此为借口提前或延迟交货，否则，乙方承担由此造成的一切损失。
11、乙方对出入甲方现场的乙方人员进行安全交底，并自带安全防护用品，因乙方原因造成的己方或2者是他方人员人身伤害及经济损失赔偿由乙方承担全部责任。
12、乙方进入甲方现场人员必须听从甲方管理人员的管理，进场车辆必须听从调度，遵守甲方现场文明工地等有关管理制度。对不听从甲方管理的人员、车辆，甲方有权清理出场。由此影响施工所造成的一切损失由乙方承担责任。
13、乙方车辆出场时不得携带任何甲方或其他单位的物资材料，如有发生，按照所携带物资市场购买价的1.5倍处罚。构成刑事犯罪的移交公安机关。
第七条 违约责任
1、乙方不能按合同约定时间和方式交货，甲方有权不予支付乙方货款并解除合同，乙方应向甲方偿付总货款的10%作为违约金。
2、乙方所交付的物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，由乙方负责保修、包换或退货，并承担由此产生的相关费用。
3、乙方违反本合同相关约定的，除应承担违约责任外，因乙方违约导致甲方的其它相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此所产生的损失。
第八条 不可抗力
如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并且在不可抗力发生之日起十日内取得公证机关不能履行或不能全面履行合同的证明送交给对方。双方同意，可据此免除部分或全部责任。一方不能证明不能履行合同是不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。
第九条 争议解决方式
双方如发生争议，应协商解决;如协商不成，甲乙双方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。
第十条 本合同一式两份，双方各执一份。合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
购货单位(简称甲方)： 合同编号：
供货单位(简称乙方)： 签定地点：
第一条 合同标的(产品名称、型号、单价、数量等)
第二条 付款时间及方式
1、在合同生效后，甲方向乙方支付 的合同金额为订金;
2、甲方收到货物后 个工作日内支付全部余款。
第三条 交货时间、地点、方式
1、交货时间：甲方支付订金后 工作日内交货。
2、交货地点：
3、货运方式：
第四条 质量标准、要求及保修
1、符合国家、部委、地区、行业相应的技术标准和规范;
2、甲方如有要求，以封样为准;
3、包装标准：标准包装;
4、质量保证：自收货之日起，因产品本身质量引起故障，免费保修期为 年;保修期内，如由于火灾、水灾、地震等不可抗拒原因及甲方人为破坏因素造成损坏，乙方可进行有偿维修，设备材料等成本费用由甲方承担。
第五条 合同变更
未尽事宜，双方协商解决;合同的变更及修改经双方同意，以书面形式变更。
第六条 争议解决方式
双方如发生争议，应协商解决;如协商不成，向乙方所辖人民法院提出诉讼。
第七条 合同的生效及终止
合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后合同终止。
第八条 此合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新灯具安装简易安装合同精选篇四
签订地点：
发包方： (以下简称“甲方”)
承包方： (以下简称“乙方”)
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就 订立此合同，以资共同遵守。
一、 合同内容的金额：见附件清单。
二、 交货时间、地点、方式：
交货安装地点为：
三、 付款方式：
1、合同签订后
2、月天内付款
3、工程全部完工后
四、 工程要求
工程质保期： (从工程完工开始算)不扣质保金。
五、 验收
2、 验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。
六、 乙方应履行的责任
1、 乙方按时安装合同产品，并保证工程质量;
3、 工程质保期内有质量问题(不可抗拒除外)，乙方无偿维修。
七、 甲方应履行责任
2、 甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款;
4、 甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型号不符，应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。
5、 产品保质期内，甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。
八、 违约责任
违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。
九、 不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时，应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得不可抗力证明后，允许延期履行，部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十、 产品所有权
甲方未向乙方付清产品货款前，产品所有权属于乙方，其它债权不得与此对抗。
十一、合同附件
经双方签字盖章的产品技术图(与合同配置不符处，以本附件为准); 甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书; 合同在执行过程中出现的未尽事宜，经双方协商而达成的纪要，与合同具有同等法律效力。
十二、争议解决
本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行; 如双方在合同履行过程中发生任何争议;协商未果，由原告方所在地法院判决。
十三、合同生效
2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲 方： 乙 方：
代 表 人： 代 表 人：电话号码： 电话号码：
日 期： 日 期：
最新灯具安装简易安装合同精选篇五
?发包人（全称）： （?以下简称甲方）
?承包人（全称）： （?以下简称乙方）
一、?工程概况
二、?工程承包范围
三、?合同工期
四、?质量标准
五、?合同价款
六、?付款方式
七、?安全责任
八、?组成合同的文件
九、?本协议书中有关词语含义与本《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。
十、?发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十一、?本合同书一式四份，甲乙双方各执二份。
十二、?合同生效
?此外，?这个报价合理的中华灯路灯建议可以到?潢川利民科技采购的；
最新灯具安装简易安装合同精选篇六
合同编号:甲方（发包单位）： 江苏xx公司
乙方（承包单位）：无锡xx公司
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规，
遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就钢构雨篷加工与安装事项协商一致，签订本专业分包合同，双方共同遵照执行。
1. 工程名称：住宅小区一期工程（17楼）
2. 工程地点：安徽____市红十字会医院南边
3. 工程结构：框剪结构
4. 承包内容：小区单元门的钢构雨篷加工与安装
大包形式、包工包料、包安全、包质量、包竣工验收。
1、工字钢、圆钢管及玻璃爪等必须按照图纸施工，并且必须达到国家标准要求。
2、玻璃采用66夹胶钢化玻璃。
色以选样为准。
按照图纸加工安装，乙方根据实际需要对图纸进行修改时要及时通知甲方.
1、950元2，该报价含设计、加工制作费、运输、安装和税金。
2、最后以竣工实际面积结算并提供正式税务发票。
质保金，________年后无质量问题全额无息返还。
1、工期：合同签订后按甲方编制进度计划实施。
以书面形式提出复工要求。
（1）施工现场未能达到开工条件；
（2）其它工种施工施工交叉而影响施工。
（3）发生重大设计变更，造成工程量增加或返工发生的天数。
（4）人力不可抗拒的因素而延误工期。
（1）甲方提供的工程施工图纸；
最新灯具安装简易安装合同精选篇七
乙方：
经双方代表协商甲方同意将交由乙方一次性承包，方式采用包工、包安全、包保险等一切安全措施。具体按如下条款执行。
一、甲方责任
1、负责监督乙方在施工中日常工作和质量要求，并派有关人员协助乙方在施工中遇到有关需甲方解决的困难。
2、负责乙方在施工中所需的用电并免费提供。
二、乙方责任
1、在安装施工中应保证甲方提出的质量要求使甲方满意，甲方派人验收后为合格。
2、在安装施工中应先做好各项安全防护措施，确保安全后才能施工。甲方提供乙方费用中已包含安全保险费，如遇安全意外事故等一切责任由乙方自行负责。
3、在安装施工中如意外损失甲方的有关设施，乙方负主要责任或赔偿处理。
三、工程项目及收费标准
采用吊装、搭架，5mm不锈钢螺丝固定，每个楼栋号螺丝孔按字底孔位固定（各项安装材料由乙方自行提供）。
四、安装费用：人民币。待安装工程完工甲方派出专人验收合格后一次性付清。
五、施工日期：由20xx年月日起至以甲方通知安装完成为止。
六、合同一式二份双方各执一份，都具有同等效力，双方签字后生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
最新灯具安装简易安装合同精选篇八
依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方平等友好协商，达成如下协议，以供双方共同遵守。
二. 产品要求
乙方必须保证产品款式、款式符合甲方要求，且无任何质量问题，否则要承担相应的违约费用即合同金额的10%，并赔偿甲方因此受到的其他损失。
三. 交货期限
乙方保证于本合同签署之日起，在_45天内，将甲方采购的物品全部送达指定地不能拖延，否则乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货部分货款的百分之三的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其他损失，此项违约金额以逾期移交物品部分货款总值的百分之五十为限度。
四. 交货及付款方式
帐号：
户名： 开户行：
五. 其他事项
本合同未尽事宜，双方友好协商。本合同一式二份，经双方签字盖章后生效。甲、乙双方各持一份，具同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________