生活当中,合同是出现频率很高的,那么还是应该要准备好一份劳动合同。那么一般合同是怎么起草的呢?下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
井下掘进工程合同通用篇一
法定代表人:
地址:
联系方式:
乙方(居间人):
法定代表人:
地址:
联系方式:
上述各方经平等自愿协商,签订本合同以共同遵守。
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就___省___市___区装修工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该装修工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的装修工程合同,乙方仅为甲方提供信息,或仅为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金人民币___元。
3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订装修合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成装修工程合同,那么在甲方的装修工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
6、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业装修工程合同。甲方因履行装修工程合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的___%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间费用为装修工程合同金额的___%。
2、乙方帮甲方成功介绍客户,签约装修合同后。建设单位首付定金___%时,甲方将支付乙方全部装修工程___%佣金。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担___费用)。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
3、乙方违反保密义务的,应向甲方支付人民币___元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失,乙方应负责赔偿。
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至___年___月___日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
(2)依法向___所在地有管辖权的人民法院起诉。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本协议一式二份,协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。
3、本协议经各方签署后生效。
甲方(签字或盖章):
签订时间:___年___月___日
乙方(签字或盖章):
签订时间:___年___月___日
井下掘进工程合同通用篇二
承包人(乙方):_______________________
为了明确甲、乙双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规的规定,结合本工程具体情况,双方本着平等、自愿、公平的原则,在协商一致的基础上,签订此合同,双方共同遵守。
第一条、 工程概况
1、工程名称:滑县清华园住宅小区 住宅楼
2、工程地点:滑县新区文明路与大三路交界处
3、保质期:一年,自本合同工程全部完工通过甲方验收合格之日算起,保质期内乙方负责无偿维修。
第二条、分包范围
包括但不仅限于图纸范围内的滑县清华园住宅小区保温工程,应按施工现场的材料进场计划要求,保质、保量、按时完成施工任务。
第三条、保温要求
1、本工程为多层公共建筑,工程建设地区位于寒冷地区,根据《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》jgj26-20xx和《民用建筑热工设计规范》gb50176-93要求对工程进行节能设计。
2、墙体采用外墙外保温,采用50厚挤塑板保温材料,有关挤塑板外墙外保温的构造和技术要求参见05yj3-7《挤塑板外墙保温构造》(其中一层为瓷砖墙面,应增加钢丝网)。
第四条、履约保证金缴纳及返还节点
乙方与甲方签署施工合同前交纳_______万履约保证金,在工程竣工验收完毕后一个月内,甲方将退还其他履约保证金(不计利息)。
第五条、工程量计算方式及工程造价:
外墙保温系统含材料价格:
1、外墙保温施工工程量按外墙设计(不含窗口)实际面积实算计量。
3、二层以上单价为______元/m2。
包工包料,承包单价一次性包干,不做任何调整。其中承包单价包含内容:合同约定的标准及甲方确认的设计施工图内的人工费、材料费、机械费、脚手架费、措施费、二次搬运费、安全文明费、其他配合费用、风险因素费用等工程达到验收合格条件过程中的一切费用。
挤塑板、粘接砂浆、抗裂砂浆由乙方负责提供使用数量,甲方负责采购,费用由乙方承担,挤塑板每立方330元,粘接砂浆和抗裂砂浆每吨800元。其它辅材由乙方自行购买。
结算单价采用上述合同承包单价,乙方在签订合同之前应对现场实际情况进行勘察,合同签订后合同价格不以任何情况的变化而调整;结算数量依据甲方确认的设计施工图,按粘贴面积计算,洞口不计算。
第六条、付款方式
1、外墙外保温施工完毕并经验收达到质量标准后,支付外墙保温工程量的80%。
2、剩余工程款待办理结算后付至95% ;余款5%作为工程质量保修金待质保期满后(15日内)一次性无息结清。
3、甲方付清时由乙方签订合同负责人办理正式收款手续及相应票据,其他人员无权办理任何支款事宜。
第七条、双方责任
(一)、甲方责任:
1、负责施工现场的“三通一平”,并提供住房,吃饭自理。
2、根据国家质量验收规范和评定标准组织验收。协助承包人解决施工中出现的问题,按设计要求监督施工。
3、按本合同约定的要求及时间向承包人支付工程款。
(二)、乙方责任:
1、甲方《保温工程施工合同》中规定的履约保证金条款乙方应按时执行。
2、乙方提供的本工程现场全部人员的安全防护设备,包括安全帽、安
3、乙方负责对现场自有工人的安全文明进行教育、交底、监督和管理,乙方所有人员进入工地现场要服从甲方派驻地的工地安全员的指导和监督,必须佩带安全帽,高空作业要挂带安全带,杜绝重大事故的发生。乙方施工过程中若造成重大安全事故以及人身、财产损失害的,由乙方承担一切经济和法律责任。
4、乙方项目经理__________,必须常驻现场,未经甲方同意不得擅自离开施工现场。
5、乙方各期工程款应优先发放农民工工资,若发生拖欠农民工资时,甲方从乙方工程进度款中代为扣除,乙方承担由此引起的一切法律责任。由此事件造成甲方被罚款及新闻曝光通报批评时,甲方再按所罚金额给予同等金额加罚。
6、乙方在施工过程中严禁使用童工,若发现使用童工每人次处以3000元(叁仟元)罚款。
7、乙方承担施工噪声、扰民所发生的一切费用和责任。
8、乙方应积极配合其他施工单位及成品半成品的保护,不应收取任何配合费用。
9、工程验收后,保修期内乙方应随叫随修,否则甲方有权委托其他人员进行维修,费用从乙方质保金中双倍扣除。
10、乙方在工程完成后,及时清理施工现场建筑垃圾,做到工完场清。
第八条、工期
工期_______天,从甲方通知进场之日起开始计算。乙方进场后施工进度应满足甲方总体施工进度要求,因乙方原因,不能达到上进度要求,造成其他施工进度延误,乙方应承担延误工期责任和经济罚款。
第九条、质量验收
(一)质量要求
达到国家合格标准,执行建筑节能工程施工质量验收规范,具体施工做法参照《挤塑板外墙保温构造》05yj3-7。
(二)验收
1、乙方在甲方要求时间内将工程所需原材料(非甲方供货材料)等运到指定地点后应立即书面通知甲方,由甲方根据本工程的有关设计文件对质量、数量、型号规格、外观等进行验收,在验收时乙方应提供产品出厂合格证、产品试验报告单、质量合格证书等交甲方确认,甲方验收并不免除乙方对进场货物质量应负的责任。
2、若甲方认为乙方供应材料有质量问题,应由濮阳市通达工程材料检测站检验,如检验合格,检验费由甲方承担;如检验不合格,检验费由乙方承担,并及时更换材料,若是因此延误工期由乙方承担延误工期的一切责任。(甲方供材料除外)
3、各项工程完工或全部工程竣工,乙方应及时书面通知甲方验收,验收合格的,甲、乙双方应在工程质量评定表和工程验收合格单上签字,工程质量评定表和工程验收合格单作为甲乙双方结算工程款的结算依据。验收不合格,乙方应重新施工直到检验合格,若因此延误工期由乙方承担延误工期的一切责任。
第十条、违约责任
1、除不可抗拒力外,甲乙双方应严格遵守本合同条款,否则,违约方须承担违约责任。
2、乙方未能按本合同约定的施工时间通过甲方验收的,视为乙方违约,由此造成工期延误的,每逾期一天,按本合同结算总价款的1‰向甲方支付违约金。甲方有权直接在甲方应付工程款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
4、未经甲方书面同意,乙方不得全部或部分转让其在本合同权利和义务,否则视为乙方违约,甲方有权单方面解除合同,停止支付任何款项。
5、乙方违约的,甲方有权解除合同并可以寻找第三方继续履行本合同内乙方的权力和义务,乙方承担由此产生的各种费用。甲方解除合同后乙方所有人员及设备必须一个工作日内全部撤离施工现场。否则,甲方对现场设备有权进行任何处置。
6、因乙方违约造成甲方解除合同的,除按上述条款承担各种费用外,乙方所付的履约保证金甲方不予退还。
有下列情形之一的,合同权利义务终止
1、本合同因已按约定履行完毕而自然终止;
2、本合同经各方协商一致面终止;
4、法律、法规条款规定终止的其他情形。
第十二条、争议的解决
1、本合同一式贰份,发包人壹份,承包人壹份,具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字盖章后生效。
3、本合同如有未尽事宜,经双方协商一致可签订补充协议,补充协议和本合同具有同等效力,否则,任何单方面修改条文视为无效。
4、本合同项下发生的争议,可向甲方公司所在地人民法院提起诉讼。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
井下掘进工程合同通用篇三
工程条款:
(一)、居间人促成委托人与工程发包方签订工程施工合同完善,皆视居间方已完成委托方的要求,委托方承诺应支付居间人有偿劳务酬金绝不食言,作为居间人员的人力、人际关系资源及合同前期费用投资回报。工资、劳务、差旅、通讯、招待、福利等综合费用。
(三)、如委托人不按时支付酬金给居间人时,居间人有权委托工程发包方支付酬金,甲方不得有异议,居间人可凭此合同向法院起诉,申请仲裁或强制执行。如工程不实在或居间方合同前期工作失误,订不到工程合同,甲方不付分文。
(四)、居间受理方不承担委托方与工程发包方的经济纠纷,不承担工程发包方任何风险责任。
(五)、本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效,酬金支付完毕失效。
(六)、签约地点:
井下掘进工程合同通用篇四
乙方:
为了完善圩镇及土坯房改造点,路面硬化,排污设施,双方本着协商的原则,依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
4、工程质量要求:符合国家行业标准。
5、合同价款(人民币大写): 元。
(一)甲方
1、负责做好工程所需的征地拆迁,提供施工用地及当地群众的各项协商工作。
2、指派
3、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
(二)乙方
1、严格执行施工规范、安全操作规定,乙方如在施工中违反安全操作规定,导致安全事故发生必须承担全部责任。
2、指派织施工,按期完成施工任务。
1、本工程工期个月,从月
2、如因乙方原因未能按期完工,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的工程超期违约金。
采用包工的方式
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
井下掘进工程合同通用篇五
施工(承包)单位:xxxx防雷技术有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双发就xxxx系统防雷工程的施工事项经协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
1、1 工程名称:xxx防雷工程。
1、2 工程地点:xxx企业内研发中心机房、实验中心机房、生产中心机房。
1、3 工程内容:xxx研发中心机房系统防雷接地工程、实验中心机房系统防雷接地工程、生产中心机房系统防雷接地工程。
2、1 承包方承担防雷工程的勘察设计、施工,并提供防雷工程中所需的全部防雷器件及有关辅助材料(见《预算清单》)。
第三条 防雷工程工期
3、1 承包人承包工程由年月束,工程结束后三天之内通知甲方验收。
第四条 防雷工程质量标准
4、1 防雷工程勘察设计和施工质量标准符合《建筑物防雷设计规范》(gb 50057—94:xxx年版)、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(gb 50343—xxx)。
第五条 防雷工程验收
5、1 本工程的竣工验收可由甲方自行组织技术力量进行工程验收。也可由甲方邀请xx市专业机构进行工程合格验收(相关验收费用由甲方承当,乙方可负责免费为甲方联系专业机构)。
第六条 防雷工程造价
6、1 合同预算总价款xxxx。xx元人民币整(人民币大写:xxxxxxxx元整),其中:主材费为xxxx元人民币整,安装费用为xxxx元人民币整,税金为xxxx元人民币整。
第七条 拨款和结算方法
7、1 合同生效后3天内,发包人应向承包人支付工程总造价40%共计xxxx元人民币作为定金(因承包方要购买主材料及辅料)。
7、2 所有材料进施工场地后、工程竣工之前甲方应支付乙方工程款30%共计xxxx元人民币至乙方账户。
7、3 工程结束后甲方应在7个工作日内给预验收,验收合格后支付工程款20%共计xxxx元人民币至乙方账户。并通知乙方开具税票。
7、4 剩余10%工程款共计xxxx元人民币作为工程质量保证金,本工程安全有效运行一年后甲方必须及时支付给乙方。
第八条 双方责任
8、1 甲方提供质量、安全、工期要求,并提供施工用电、用水和施工场地。甲方在对工程验收时,发现乙方的防雷工程不合格,乙方必须立即无偿更换,直至达到甲方验收标准为止,由此给甲方造成的损失,由乙方承担。
8、2 甲方指派xxx负责与承包人联系,对防雷器件及有关辅助材料进行验收,对防雷工程勘察设计、施工的质量、进度进行监督检查。
8、3 乙方指派xxx负责与发包人联系,解决由承包人负责的各项事宜。
8、4 严格按照图纸或作法说明进行施工,按照约定的竣工日期或顺延的工期竣工。
8、5 乙方按施工图纸保质、保量按期完成全部工程的施工。施工除甲方应提供的材料外,其他所需器具、材料等费用由乙方自理,做好施工原始记录,汇集施工技术资料作为竣工文件移交甲方。乙方负责安全施工,若发生由乙方引起的安全事故等,全部由乙方负责。
第九条 质量保修范围和质量保证期
9、1 防雷工程交付之日起三年内,承包方提供的防雷器件(见清单附件)出现质量问题或因雷击产生损坏,由承包方免费负责维修或更换,三年之后,提供有偿维修服务。
9、2 本次防雷工程的防护范围包括:研发中心机房内设备防护、实验中心机房内设备防护、生产中心机房内设备防护。本防护范围内的所有受防雷保护设备实行全保,即受保护设备在五年之内出现受雷击而引起的设备损坏事件,由乙方承担设备损坏相应赔偿或维修。
9、3 工程未经交付,发包人已经实际予以使用的,由此发生的质量问题及其他一切法律责任,由发包人承担。
9、4 防雷工程中所使用的一切防雷器件,甲方不得擅自触摸、拆卸,否则责任自负。
9、5 防雷工程交付使用后,若甲方需要更换或增设防雷保护对象,必须事先通知乙方,办理相关手续后,方可实施,否则由此引起的一切后果由甲方自行承担。
第十条 违约责任
10、1 发包人违约责任
10、1、1 发包人未按照约定的时间和要求提供场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
10、1、2 因发包人的原因致使防雷工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
10、1、3 因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察设计、施工条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照承包人实际消耗的工作量增付费用。
10、1、4 发包人未办理任何手续,擅自同意拆改建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由发包人负责并承担损失。
10、1、5 对约定的预付款,发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不能按要求预付,承包人可在发出通知后7天停止勘察设计或施工作业,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息,并承担违约责任。
10、1、6 不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
10、2 承包人违约责任
10、2、1 因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。
10、2、2 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由承包人负责并承担损失。
10、2、3 因承包人原因不能按照协议书约定的或顺延的竣工日期竣工的,承包人承担违约责任。
10、2、4 因承包人原因致使勘察设计和施工质量不合格的,承包人承担违约责任。
10、2、5 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付,发包人要求交付工程的,承包人应当交付。
10、2、6不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
11、1 除本合同第九条(质量保修范围和质量保证期)外,发包人、承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。
11、2 合同的权利义务终止后,发包人承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
11、3 发包人、承包人协商一致,可以解除合同。
第十二条 争议或纠纷处理
进行调解。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成而提起诉讼时,由承包人住所地人民法院管辖。
第十三条 附则
13、1 《预算清单》是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
13、2 双方经协商签订的其他补充协议,均为本合同的附件。
13。3 本合同及《预算清单》一式xx份,双方各执xx份,双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):
委托代理人:
单位地址:
电话:
开户银行:
户名:
账号:
井下掘进工程合同通用篇六
乙 方:
承包的方式;包工包料,不得转包、分包。
承包的内容:祥见附表。
工期:年 月 日至 年 月 日。
保修期:本合同所指项目完工验收合格之日起 年。如因窗帘质量及安装原因导致的`返修,乙方无条件立即给予维修,甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏情况下,甲方需自行购买其损坏配件。
工程总价为人民币__15427元整,大写(壹万伍仟肆佰贰拾柒元整)。
工程完工验收合格后30天内全额付清。
2)由于乙方原因,安装质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,甲方不因此而增加结算款。
3)由于乙方原因致使合同工期延误,每延误一天向甲方支付本合同总价1%的处罚金,乙方工期延误不得超过天(含 天),否则视为违约。倘若因甲方的窗户墙体有问题阻碍乙方施工滞后的责任应由甲方承担。
1)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;
2)向合同签订地人民法院起诉。
1)因执行本合同而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。
2)执行合同期间,甲方派人随乙方并负责开、关门,乙方有关人员除执行本合同需要外,不得损坏原有装修和摆放的物件。
3)执行合同时间为不分周一至周日。
4)因执行合同时管理处需要办理的有关登记手续,乙方应主动按时办理。乙方在执行合同期间应注意生产安全、消防事故,或危及乙方及甲方或其他人员的安全事故,其责任追究将论事处理。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表(签字): 代表(签字):
签约地点:
签约日期:
年 月 日
井下掘进工程合同通用篇七
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规及结合本工程实际情况规定,经甲乙双方协商一致,特订立本合同,以便共同信守。
1、水泥标砖按每块0.33(包含运费及材料费)元运至施工现场甲方指定位置;粉煤灰标砖(240x115x53)按每快0.05元,配砖(200x90x53)按每块0.04元运费运至施工现场甲方指定位置;砂、碎石按每立方17元运至施工现场甲方指定位置。
2、所有材料数量按到场实际验收数量计算。
1、付款实行月结款制度,每月30日之前把该月材料汇总后交予甲方,待甲方审核无误后,于下月5日之前付款。
三、材料质量:
乙方所提供材料的质量必须达到国家相关规范标准的规格、质量和性能(保质保量),如材料运至施工现场后,发现该材料不合格,甲方拒绝签收,乙方应自费运出现场。
1、乙方所提供的材料不符合质量要求,或数量不足,甲方有权退货,乙方必须重新提供合格材料,并处罚该材料缺少部分2陪罚款,且承担由此产生的所有费用和对甲方造成的一切损失。
2、乙方必须按照甲方的要求,按时提供材料,如因乙方原因造成甲方用量短缺、供量不足、从而导致甲方工期延误等一切损失,乙方应承担违约及甲方损失赔偿责任。
3、乙方必须安全规范运输,如出现任何意外事故,均由乙方自行承担责任。
4、如发现三次以上材料不符合质量要求,或数量不足;甲方有权终止合同。
1、 本合同未尽事宜,双方应友好协商,协商不成可提交法院解决处理。
2、 本合同双方签字盖章之日起生效。
3、 本合同一式两份,甲乙双方个执一份。
甲方签字(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日 年 月 日 乙方签字(盖章)
井下掘进工程合同通用篇八
施工队(以下简称乙方):联系电话:
一、工程概况
工程名称:。
二、工程量、价格
1、单价:元/m2。
2、工程款:元。
3、如需要增加工程量洽谈。
三、付款方式:现金付款。
四、设计
甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。
五、材料、水电由甲方提供。
六、工期
从年月日起至年月日止,工期为天。
七、材料运输
甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。
八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因导致的质量问题,由乙方无偿维修。
十、此工程出现任何安全事故,由乙方承担。
十一、合同争议
井下掘进工程合同通用篇九
总承包方: 以下简称乙方
分包方: 以下简称丙方
一、工程概况
1.工程名称: 有限公司一期消防工程
2.设计单位:
3.工程地点: 路
1、(一期工程)施工图
2、建筑工程消防审核意见书——杭公消审 第 号
3、施工图审查报告
4、(二期工程)消防系统图
5、投标文件(预算书) 承包范围: 主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统 包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统,应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。
第一条 工程造价 主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价 万元(其中包括如下费用)。
1、总包管理费3%
2、市场价格风险调整的不可预见费用
3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)
4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)
5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。
第二条 工期要求和开工日期
2、同时必须满足中国建筑
第八工程局的施工进度要求。 (工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)
第三条 质量要求和评定标准
1、质量要求:合格并符合消防和设计要求
2、评定标准:按国家和____市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条 安全生产规范执行 必须符合国家和____市有关规定要求。
第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求
1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收。由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求。以保证质量。
第六条 工期、质量保证金
1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求。愿支付给甲方项目保证金为 万元(其中质量保证金 万元,工期保证金 万元,文明、安全保证金 万元)。
2、项目保证金的支付: 本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金 万元。
3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。
第七条 工程价款及支付方式
1、 房屋结顶 天,甲方支付给丙方 万元;
2、 丙方支付给乙方总包管理费 %( 万元);
3、 房屋结顶后,按每月完成工程量的 %支付;
5、 余款 万元(其中 万元作为工程保修金),在满________年后支付 万元, 万元工程保修金满________年后按规定返还(保修金不计息)。
6、 接受工程价款的 单位名称: 帐号: 开户银行:
第八条 工程质量保修 保修期为________年。在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起 小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。
第九条 违约责任及处理
1、工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金 万元,同时每逾期一天再按每个单体工程计 元天计算罚金支付给甲方。
2、质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺, 万元保证金作为丙方违约金予以罚没。
3、安全文明:符合国家和____市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。
4、自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按 元天计取。
5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次 元次。
第十一条 其它
1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。
2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。
3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。
4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力,《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。
5、本协议履行地为本工程所在地。
6、本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。
甲方:
乙方:
丙方:杭州xx公司
代表: 代表: 代表:
________年____月____日
井下掘进工程合同通用篇十
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称:____县知行希望小学柴棚顶棚和食堂门口雨棚
三、工程内容:柴棚顶棚和食堂门口雨棚
四、承包形式:总承包,包工包料。
第二条工程期限
一、合同工期总日历天数10天
开工日期:________年____月____日
竣工日期:________年____月____日
二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;
3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
第三条建筑材料、设备的供应和采购
一、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。
二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程
第四条工程验收和付款
经核算,建设工程总价为:陆xx整(6000元),工程竣工后,由甲方验收合格方可向乙方付款。
第五条附则
一、甲方代表:乙方代表:姜xx。
二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________